开封市一级建造师机电工程管理与实务模拟试卷D卷 含答案考试须知：1.考试时间：180分钟，满分为160分。 2.全卷共三大题，包括单项选择题、多项选择题和案例分析题。3.作答单项选择题和多项选择题时，采用2B铅笔在答题卡上涂黑所选的选项。4.作答案例分析题时，采用黑色墨水笔在答题卡指定位置作答。 姓名:_ 考号:_ 一、单选题（共20题，每题1分。选项中，只有1个符合题意）1、管道法兰、焊缝及其他链接件的设置应（ ）。A.便于检修 B.紧贴墙壁 C.靠近楼板 D.紧贴管架2、施工企业使用实行强制检定的计量器具，应当向当地县（市）级人民政府计量行政部门指定的计量检定机构申请（ ）检定。A.仲裁B.使用C.首次D.周期3、电站锅炉钢架的立柱，通常采用的是宽翼缘（ ）。A.T型钢 B.角钢 C.H型钢 D.槽钢4、（ ）可以进行压力容器的安装。A. GC2级压力管道安装许可资质B. A3级压力容器制造许可资质C. 2级锅炉安装许可资质D.特种设备安装改造维修许可证2级许可资质5、热水锅炉每小时每平方米受热面所产生的热量称为受热面的（ ）。A.蒸发率B.热效率C.发热率D.蒸发量6、对于快干漆和分散性差的涂料，不宜使用（ ）。A.刷涂法B.空气喷涂法C.滚涂法D.高压无气喷涂法7、建筑电气工程布线系统敷设，暗敷导管在土建模板拆除后的紧后工序是（ ）。 A导管穿线 B清理管口及扫管 C敷设电缆 D绝缘检查 8、大型塔器安装中，测量的控制重点是（ ）。A安装基准线B安装标高基准点C垂直度D安装测量控制网9、通常用于架空线路，尤其是长途输电线路的电线是（ ）。 A.BLX型 B.BX型 C.BV型 D.RV型10、蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫，流速不应低于（ ）m/s。A. 1. 5 B. 15C. 20 D. 3011、下列自动扶梯的故障中，( )情况下的开关断开的动作必须通过安全电路来完成。A.无控制电压B.踏板进入梳齿板处有异物夹住C.电路接地的故障D.过载12、三相四线制低压架空线路的排列相序应符合面向负荷从左至右为（ ）。A.L1、N、L2、L3 B.L1、L2、N、L3C.L1、L2、L3、N D.N、L1、L2、L313、白铜的主要合金元素是（ ）。A. 锌 B. 硅 C. 镍 D. 铅14、下列是高压开关设备的试验内容，不属于高压真空开关试验的是（ ）。A.关断能力试验B.短时耐受电流试验C.开关绝缘试验D.漏气及含水率试验15、按照压力容器生产工艺过程中的作用原理分类，用于完成介质的流体压力平衡缓冲和气体净化分离等的压力容器是（ ）。 A反应压力容器B分离压力容器C储存压力容器D换热压力容器 16、光缆敷设前，除了外观检查外，还应进行光纤（ ）检查。A.规格 B.损耗 C.导通 D.衰减17、对施工配合比有要求的防腐蚀材料，其配合比应由（ ）确定，不得任意改变。A.设计B.规范C.试验D.业主18、广泛应用于碳钢和低合金钢焊接的保护气体，成本较低的是（ ）。A氩气B氦气C二氧化碳D氩气和二氧化碳的混合气体19、根据现场设备、工业管道焊接工程施工及验收、规范，对有再热裂纹倾向的焊缝进行表面无损检验时，表面无损检验应（ ）。A.在热处理前进行一次 B.在热处理后进行一次C.在焊后及热处理后各进行一次 D.在热处理后及压力试验后各进行一次20、下列钢产品中，属于用特殊钢制成的是（ ）。A. 钢绞线 B. 高强度螺栓 C. 预应力锚具 D. 钢轨 二、多选题（共10题，每题2分。选项中，至少2个符合题意）1、确定管道吹洗方法的依据有( )。A管道设计压力等级B管道的使用要求C管道材质D工作介质E管道内表面的脏污程度2、起重机吊装设备时，制定吊装技术方案的重要参数是起重机的（ ）。A.自重B.额定起重量C.最大幅度D.最大起升高度E.工作速度3、在厂房内吊装大型发电机定子的方法通常有( )。A大型流动式起重机组合吊架B液压提升装置吊装C液压顶升平移吊装D专用吊装架吊装E桥式起重机改装系统吊装4、空调工程的风管应与（ ）连接。A出风口 B风阀C风机盘管 D热泵机组E冷水机组5、机电工程厂房(车间)基础施工测量的内容包括（ ）。A. 钢柱基础B. 混凝土杯形基础C. 混凝柱子基础D. 联系梁基础E. 围墙基础6、自动喷水灭火系统按喷头的构造分为（ ）系统等。A.雨淋 B.水幕 C.湿式 D.干式 E.自动启闭7、特种设备安全监察条例规定安全检查的对象主要有（ ）。A.特种设备的生产单位 B.特种设备的安装单位C.特种设备的使用单位 D.特种设备运输单位E.特种设备的检验检测机构8、题建筑管道干管的连接方式有螺纹连接、（ ）、热熔接连。A承插连接 B对接连接 C粘接 D焊接 E法兰连接9、特种设备安全监察条例规定，特种设备检验检测机构和检验检测人员应当（ ）出具检验检测结果、鉴定结论。 A.公正 B.及时 C.公平 D.科学 E.客观 10、下列属于企业A类计量器具的是（）。A千分表检具B塞尺C压力表D兆欧表E接地电阻测量仪 三、案列分析题（共5题，每题24分）1、业主与施工单位就某厂机电设备安装工程签订了施工合同，施工合同中有以下一些条款:(1)项目实施过程中，施工单位要按监理工程师批准的施工组织设计(或施工方案) 组织施工，施工单位不再承担因施工方案不当引起的工期延误和费用增加的责任。(2项目开工前，业主要向施工单位提供施工场地的工程地质资料和地下主要管网线路资料，供施工单位施工时参考。(3)无论业主方是否参加隐蔽工程的验收，当其提出对已经隐蔽的工程重新检验的要求时，施工单位应按要求进行剥露，并在检验合格后重新进行覆盖或者修复。检验如果合格，业主承担由此发生的经济支出，赔偿施工单位的损失并相应顺延工期。检验如果不合格，施工单位则应承担发生的费用，工期应予顺延。(4)施工单位应按协议条款约定时间向业主方提交实际完成工程量的报告。业主方工程师代表接到报告7天内按施工单位提供的实际完成的工程量报告核实工程量(计量)，并在计量24小时前通知施工单位。问题(1)请分别指出以上合同条款中的不妥之处。(2)针对合同条款中的不妥之处应如何改正?(3)施工方案应包括哪些内容?(4)施工组织设计交底有何要求?(5)管道安装前现场应具备哪些条件?2、某机电工程公司总包了100万千瓦机组的建设工程项目，协议规定设备和主要物资由业主采购，监理单位有业主委派，所有施工、设施、设备和物资等场地均有业主提供和租赁;该机电工程公司考虑专业化管理，将大件(含进口)设备的运输工作分包给了专门的物资管理公司，将机炉电等工程的试运行委托给了试验所等等。 在设备运输中，主变压器途径多省市，鉴于该设备的超宽超高和道路状况，无法由制造厂公路运输至施工现场，只有采用：从制造厂陆路运输至码头;再从码头水路运输至所在地码头;最后从所在地码头陆路运输至施工现场。经物资管理公司的多方协调，以及施工现场道路作业，使得运输工作顺利完成。在安装过程中，由于对汽轮机转子测量不到位，使得其在调试过程中出现抖动，好在不是设备问题，经简单处理抖动消除。 问题:1.该机电工程公司与有合同契约关系的要协调的单位有哪些? 2.物资管理公司在主变压器运输过程中要与哪些单位协调? 3.就主变压器运输，阐述施工现场道路作业的主要内容。 4.在汽轮机安装过程中，对汽轮机转子要做哪些测量? 5.该机电工程公司与有洽谈协商记录的要协调的单位有哪些? 3、为响应国家“节能减排”、“上大改小”的环保要求，某水泥厂把原有的一条日生产1000吨的湿法生产线，在部分设备不变动的基础上，改成日产1000吨的干法生产线，同时将前几年因资金困难中途停建的一条日产4000吨干法生产线恢复建设；另外征用土地，再独立建设一条日产8000吨干法生产线。建设单位实施三项工程各自独立核算，分别管理，以PC承包形式分别招投标。最终A、B、C公司分别承担三种不同类型的工程，C公司还同时承担了全厂110kV变电工程。工程以固定综合单价计算，工程量按实际调整，并明确施工场地、施工道路、100吨以上大型吊车及其操作司机由建设单位提供。施工过程中发生下列事件：事件1：A公司在设备采购时，在性价比方面对制造厂商进行了咨询，从中选择了备选厂商，进行了邀请招标。然而在制造过程中仍出现个别厂商因交通运输不便或生产任务过于饱和，拖延了交货期；个别厂商因加工能力不足或管理不善满足不了质量要求。事件2：B公司在施工过程中：因设备延期交付，延误工期5天，并发生窝工费及其它费用5万元；150吨吊车在吊装过程中因司机操作失误致使吊车零器件部分损坏造成停工4天，发生窝工费2万元；因大暴雨成灾停工3天；设备安装工程量经核实增加费用4万元；因材料涨价，增加费用20万元；非标准件制作安装因设计变更增加费用16万元。事件3：C公司完成110kV变电站的施工后，编制了变压器送电试运行方案，变压器空载试运行12小时，记录了变压器的空载电流和一次电压，在验收时没有通过。事件4：在球磨机基础验收时，未能对地脚螺栓孔认真检查验收，致使球磨机的地脚螺栓无法正常安装。问题：1.按照机电工程项目建设的性质划分，本案例包括哪几类工程？2.针对事件1，在选择制造厂商时主要考虑哪几方面的因素？3.分别计算事件2中B公司可向建设单位索赔的费用和工期。4.事件3中，变压器空载试运行应达到多少个小时？试运行中还应记录哪些技术参数？5.事件4中，地脚螺栓孔应检查验收哪些内容？4、某大型涉外投资拟建工程项目，由外方出资8500，中国方出资1500，总投资为1800万美元，该项目包括15个单项工程。由于工期紧，招标过程很短，从发招标文件到收投标文件仅10天时间。招标图纸设计较粗，没有施工详图，工程量表由业主提出目录，工作量由投标人计算并报单价，最终评标核定总价。合同采用固定总价合同形式，要求报价中的材料价格调整独立计算。共有10家中国公司参加投标，第一次收到投标文件后，发现各企业都用国内的概预算定额分项和计算价格，未按照招标文件要求报出完全单价，也未按招标文件的要求编制投标文件，使投标文件的分析十分困难。故业主退回投标文件，要求重新报价。这时有5家退出竞争。这样经过四次反复退回投标文件重新做投标报价，才勉强符合要求。业主A方最终决定我国某承包公司B(