资源预览内容
第1页 / 共7页
第2页 / 共7页
第3页 / 共7页
第4页 / 共7页
第5页 / 共7页
第6页 / 共7页
第7页 / 共7页
亲,该文档总共7页全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
范文范例 精心整理合同编号BXYT-YCTJ-QT-2017-001*YCTJ3合同段电力施工合同甲方:*乙方:* 2017年03月电力施工合同甲方(全称):* (以下简称:甲方)乙方(全称):*(以下简称:乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定、建设工程质量管理条例、建设工程勘察设计管理条例及其他相关法律、法规和规章,双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就乙方承包甲方用电工程施工等相关事宜,经双方协调一致,签订本合同。第一条、工程范围、工程内容1、工程名称:*临时用电施工工程 2、工程地点:重庆市渝北区五宝镇3、工程内容:(1)、勘察设计、架设10KV 高压线路搭火点至3台变压器;(2)、勘察设计、安装2台1000KVA及1台800KVA箱式变压器;4、资金来源:项目自有资金。5、承包范围:对实施范围内(以高压线路搭火点至低压计量柜出电口工作范围为界)工程设计、设备材料供货、施工、第三方监理、调试、电网并网手续办理、通电、运行全过程总承包。第二条、工程造价、工程承包方式及付款方式1、工程总造价¥1380000.00(大写人民币:壹佰叁拾捌万元整)。2、该工程采用工程总造价包干(除本工程项目建设施工过程中涉及的土地征用、青苗赔偿费、涉及的第三方权益的协调与赔偿等费用。供电部门收取预存电费相关规定费用外)一包到底,即:实施和完成合同工程所需的勘察设计费、第三方监理费、设备材料采供、运输费、机械设备使用费,人工费,质检(自检)、缺陷修复、调试费、电网并网接入费、施工安全措施费、现场安全文明施工、临时工程费、环保费、停工、窝工及误工损失费、检测试验费、现场施工环境因素增加费,供电局及相关部门协调费、手续费用,档案资料费。向供电局交纳的各项费用、管理、保险、税费、利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险费。3、乙方提供本合同总价预算清单,作为合同附件(以供电部门批准的用电方案的复函及电气施工设计图为准;如果变压器原定位置发生改变导致线路长度发生改变,其工程费用另计)。4、合同签订后甲方5日内预付工程合同总价款的 20 % 计276000.00 元,作为工程预付款;电气设备运至现场安装、调试完成,并经甲方工程技术人员验收后5日内支付合同总价款的 50 %计690000.00 元;本工程全部施工以及用电相关手续办理完成,满足甲方现场用电后5日内,支付合同总价款的 25 %计 345000.00 元;剩余合同总价的5%计69000.00 元,作为质量保证金,支付按照本合同第八条执行。 5、在支付时,由乙方向甲方一般纳税人税率为11%增值税专用发票。第三条、工程质量标准:国家及行业现行质量验收检验评定标准第四条、工程工期及工程验收1、合同工期:签订合同之日起暂定于2017年 5月底完成(不可抗拒的自然因素造成的工期延误除外;其工程具体的实际工期以具备施工进场条件,接甲方的书面通知书之日起30个日历天内完成并保证供电。2、乙方为甲方实施范围内所有电气材料设备符合国家验收标准和重庆市供电局要求,若工程验收时出现不符合国家验收标准和用电施工不符合重庆市及当地政府电力主管机构程序要求,由此产生的经济损失及法律责任均由乙方承担。第五条、设备、材料供应要求 本工程所需电气设备、材料包含在工程总造价里,均由乙方提供,因此乙方提供的设备、材料应符合以下要求:1、具有国家建设部电气设备生产许可证。2、设备生产厂家通过IS9001质量管理体系的认证、具备生产许可证。3、具有重庆市以及江北区供电局电气设备入网证。4、乙方负责提供工程范围内的全部电气设备、高压电缆和材料。5、乙方提供工程所需电气设备、材料清单作为本合同的附件。第六条、甲、乙双方的权利义务甲方的权利义务:1、及时协调办理土地征用、青苗赔偿、涉及的第三方权益的协调与赔偿,供电部门收取预存电费、临时接电费缴纳等,为乙方施工提供施工用地。 2、及时支付工程款。乙方的权利义务:1、乙方须保证其有资质承揽该工程,且应提供本企业生产许可证、营业执照、税务登记证。2、遵照国家供电行业规范要求、建筑电气设备安装工程施工验收规范、配电房的施工验收规范严格、认真进行施工,若乙方在施工中对甲方的财产造成破坏、损失,乙方应向甲方赔偿。3、负责用电工程施工的报建、验收及供电等一切相关手续;4、乙方现场施工人员必须持有上岗证,乙方对施工人员已办理人身安全责任保险。施工过程中如发生设备损坏,施工人员安全问题,均由乙方负责。5、按本合同约定收取工程款。第七条、违约责任及调解方式1、甲方未按合同约定时间支付工程款,每逾期一天按合同剩余工程款的1向乙方支付违约金。2、乙方若未按合同约定的时间完工,每逾期一天按合同约定的工程总款的1向甲方支付违约金,并承担由此造成甲方经济损失以及业主的处罚。3、若乙方将变压器安装完后不能及时供电或因乙方安装的变压器及其辅助设施不符合国家有关规定或省、市电力部门对变压器及其辅助设施的规定遭到查封停用,乙方应赔偿对甲方造成的经济损失。第八条、质保金及质保期1、自工程竣工验收合格之日起壹年,质保金为合同总额的5%,质量保修期内出现的任何质量问题,乙方应在接到甲方返修通知书之日起2个工作日内无条件返修合格,并承担人工及其他各项返修费用。乙方期限内未履行返修义务的,甲方有权自行返修或委托其他施工队返修,乙方同意相关返修费用按甲方核定金额自乙方质量保修金内直接扣除(不足部分乙方负有支付义务)。 2、质量保修期期满经甲方验收返还保留金后,甲方视乙方对交工验收提出的遗留问题的处理情况,扣除缺陷责任内发生的修复费用后,全部返还剩余质保金。第九条:履约保证金:履约保证金:乙方在合同签订前必须向工程承包人提交 合同总额5%现金履约保证金陆万陆仟元整(¥ 66000)元 (不计息),合同履约完成后30日内退还履约保证金。第十条、合同解除1、 甲乙双方协商一致,可以解除本合同。(1) 发生下列情况之一的,合同应当解除,因合同解除而给各方造成的损失由各方自行承担,甲乙双方互不追索:a、因不可抗力导致合同无法履行;b、甲方原因造成工程停建或缓建导致合同无法履行;c、总包合同的解除;d、法律、行政法规规定应当解除的其它情形。(2)、发生下列情况之一的,甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任:a、乙方在履行本合同过程中发生质量或者安全事故,拒绝整改或整改后仍不符合相关规定的;b、乙方在履行本合同过程中发生重大质量或者安全事故,影响恶劣的;c、因乙方其它违约行为严重影响到甲方实现合同目的;d、法律、行政法规规定依法可以解除合同的其他情形;2、解除合同的通知一旦送达到乙方即发生解除合同的效力,乙方应当在合同解除后的5日将已完工程交付给甲方并撤出工地。乙方拒不撤出工地给甲方造成损失的,应当向甲方承担赔偿责任。3、 本合同解除后,不影响双方在本合同中约定的结算条款以及争议处理条款的效力。第十一条、其他条款1、甲、乙双方就履行本合同发生纠纷的应协商解决;协商不成的,可依法向合同履行地的人民法院起诉。2、本合同未尽事宜,由甲、乙双方协商定补充协议;合同附件及补充协议为本合同不分割的组成部分。3、本合同一式肆份,双方各持两份,具有同等法律效力。甲方盖章: 乙方盖章:甲方代表: 乙方代表:联系电话: 联系电话:签订日期: 签订日期: word完美格式
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号