精品办公安装工程劳务作业分包合同中央空调系统发包方：承包方：根据（中华人民共和国合同法）、（中华人民共和国建筑法）及相关规定，结合本工程实际和甲方施工任务的需要，甲方雇佣乙方承担部分工程的劳务作业任务，遵循平等、自愿、诚信、互利、团结协作的原则，双方建立劳务合作关系，经协商一致，订立以下合同条款，双方共同遵守。一、 工程概况：1、 工程名称：温江艺术学院2、 工程地点：温江和盛镇星艺大道366号二、 工程范围： 完成本工程甲方提供给乙方的施工图纸所示的空调水系统的全部安装内容，乙方充分了解图纸内的所有空调系统设备安装的工程任务（包含管道保温、电气连接），明确工程量及单价便于进度款的核定。三、 合同价格及进度款支付：1、本合同为人工费总价包干，该费用包含图纸范围内设备人工及工人食宿保险费用，包干总价为： ￥52000.00万元，大写：人民币伍万贰千元 整。另甲方补偿乙方材料保管费用￥1000.00元，大写：人民币壹千元整。合计总工程价￥53000.00元，大写：人民币伍万叁仟元整2、甲方在乙方进场后一周内支付￥10000.00元人工费；保温试压完成后，甲方支付乙方￥30000.00元人工费；调试移交完成后，甲方支付乙方￥11000.00元人工费。剩余￥2000.00元作为本工程的质保金，质保两年。质保期满后十日内无息支付给乙方。如甲方未及时付款乙方有权终止合同，并要求甲方赔偿相应的损失。3、乙方退场后6个月还未进行最终验收，则视为验收合格，甲方应支付给乙方除扣减质保金以外的全部工程款给乙方，乙方必须如实的将人工工资发放到位。四、 承包方式及内容：1、 本工程承包方式为部分劳务承包，包工期、包质量及协助甲方完成竣工验收。2、 承包内容包括：（1） 空调水系统主机及末端设备的安装、（2） 空调水（空调冷热水及冷凝水）系统水管的安装。（3） 空调水系统管路上的各种阀件的安装。（4） 空调水路支架、套管的制作安装。（5） 空调系统的试压和机房设备的安装。（6） 空调管路系统的清洗及系统调试至正常运行。（7） 甲方负责将空调主机、水泵送至相应的机房内，乙方负责二次搬运及安装。（8） 工程所有用电设备的电气及控制柜连接。（9） 空调风系统的吊装及保温。（10） 空调水系统所有管道的保温工作。项目完工，按图交验，大型起重机具由甲方负责（吊车）。备注：甲方只负责冷冻主机吊运到设备基础上，重型设备及材料吊运至相应位置。乙方的工作为分析图纸、合理安排施工工艺、保证空调系统顺利开机调试,合同为包干价乙方应充分了解全部工作内容，合同价款不做调整。五、 工期：1、本工程工期为60日，即 年 月 日至 年 月 日截止。2、乙方在施工过程中不得无故停工，须与土建施工单位配合作业，不得影响其它工序施工。3、在施工过程中，乙方应提前一周将下周安装所需的材料提交给甲方，甲方原则上应保证一周内完成材料供应，乙方不得随时、凌乱的向甲方提出材料供给计划，如乙方由于无序的材料计划导致的后果及工期的影响所产生的经济赔偿，由乙方负责。（杜绝材料的囤积及浪费、资金的积压）六、质量：1、工程质量标准为：按照建筑工程验收规范、质量验收标准，工程质量必须达到合格。2、乙方应随时接受业主、监理、质监人员的检查监督，如因乙方原因导致的项目部的罚款或其他处罚由乙方负责。3、乙方应服从甲方现场负责人的工作安排，否则甲方有权对乙方的不配合行为处以5002000元人民币的罚款。4、乙方必须按规范、设计要求、技术标准及操作规范施工。如若工期、质量等技术指标达不到业主及总包单位要求时，甲方给予乙方一周时间调配人员，若三次以上业主及总包单位开会均涉及我单位在工期及质量问题上达不到要求，甲方有权更换班组并追究乙方违约责任。七、违约责任1、如因乙方原因如安装位置偏差、制作质量不合格等造成返工，乙方自行承担返工费用，甲方有权向乙方追偿损失。2、若因乙方安装的工程经工程监理、业主方验收不合格，所产生的罚款及甲方的一切损失由乙方全部承担。甲方有权向乙方追偿损失。3、若因乙方原因无故停工、延迟工期而造成的一切损失由乙方负责，甲方有权终止合同。 八、安全文明施工：1、乙方必须遵守国家及当地政府有关法律、法规，按现行安全有关管理规定和规范及安全操作规程进行安全管理施工。必须执行项目部的各项规章制度。2、乙方必须每人再买一份人身意外伤害保险。3、乙方必须严格按照甲方报审的平面布置场地放置材料和设备，保证场地内道路畅通、整洁。施工中，乙方要加强管理，做的工完、料清、场地净并做好成品保护工作。九、竣工验收：工程竣工必须达到合同质量要求，做到工完场清，满足设计及使用要求，与项目部办好交接手续后方能退场。十、双方的权利和义务：1、甲方的权利和义务（1）甲方驻现场负责人：电话：（2）负责对乙方工作内容的技术交底、安全交底。对乙方进行管理，开展各项教育、培训和学习。甲方重要的指令、通知由甲方以书面形式交给乙方签收后即生效。（3）负责技术指导和技术服务工作。（4）对工程进度、质量和安全进行管理、检查、指导、监督。协调施工关系，搞好各专业施工队伍工序间的配合工作。（5）向乙方提供会签后的施工蓝图一套。施工白图二套。施工图不足的乙方自备。（6）负责所有设备、材料的供应，负责计量支付。负责对乙方施工质量、数量签证。（7）甲方负责施工现场一级、二级配电箱的搭设，二级配电箱接至各施工楼层，并能满足施工用电负荷。乙方负责机具自身的配电电源。施工中的用水、用电均由甲方负责。乙方不承担费用。2、乙方的权利和义务：（1）必须严格服从业主、监理和甲方的管理，遵守项目部的管理规定。（2）乙方现场的项目负责人： 电话： 负责本工程安装的一切事务。（3）必须接受甲方的协调管理，顾全大局，乙方特殊工种人员须向甲方提供特种作业上岗证书。复印件留甲方备案。（4）乙方自备符合安全规范的安装用机具、电缆线、三级配电箱等，机具耗材由甲方提供。如：氧气、乙炔、焊条、钻花、切割片等。（5）必须遵守劳动法，不得使用童工，对不符合劳动法要求的人员一律不得进场。（6）乙方有权拒绝甲方人员违背程序、工艺工序的施工指令，有权拒绝甲方指派乙方从事承包范围以外的工程项目，双方协议一致除外。（7）乙方必须为进场固定施工人员购买保险。十一、施工管理：1、甲方向监理申报隐蔽工程的检查，未经监理签证和甲方通知的隐蔽工程乙方不得进入下一道工序施工。2、乙方必须配合甲方的其它工序的施工，有义务对其它施工提供帮助。3、乙方负责空调水管路穿墙孔洞的开孔（恢复、补孔、补洞）。不包含楼板孔洞的开孔。十二、其它：1、 本合同一式二份，甲、乙双方各持一份。2、 甲乙双方如发生争议，由双方本着实事求是的原则协商解决。如协商无果，可向人民法院提起诉颂。 甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：身份证号码：身份证号码：电话：电话：Welcome ToDownload !欢迎您的下载，资料仅供参考！-可编辑修改-