资源预览内容
第1页 / 共4页
第2页 / 共4页
第3页 / 共4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
-签订时间:签订地点:重庆金冠投资有限公司金冠绿岛别苑项目燃气管沟开挖施工合同发包人(甲方):重庆金冠投资有限公司:承包人(乙方): 有限公司:依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就 重庆金冠投资有限公司璧山县金冠绿岛别苑项目燃气管沟开挖施工 事项协商一致,订立本合同双方共同遵守。第一条 基本情况1、工程概况工程名称:重庆金冠投资有限公司璧山县金冠绿岛别苑项目燃气管沟开挖施工。工程地点:重庆市璧山县金冠绿岛别苑。2、工程承包范围及方式承包范围:璧山县金冠绿岛别苑项目燃气管道包括内管线:860米(以实际收量为准确实结算)。承包范围如下:挖沟槽土方、管沟填砂、填方、余方弃置、盖板铺设、砌筑阀门井、管道接驳开挖管沟及恢复。承包方式: 以总价包干承包方式,包工包料、包质量、包工期、包安全。3、合同工期与工程质量开工日期:2013年 月 日竣工日期:2013年 月 日工程质量标准:合格,执行国家、重庆市、璧山县现行验收评定标准。4、合同价款与支付方式(乙方提供普通发票)合同以每米50元计算价格,总价为人民币43000元正。(大写:肆万叁仟元整)支付方式:合同签完后支付该工程款的30%,工程完成三分之二后支付相应工程款的40%,竣工验收办理结算后支付至合同造价的30%。若因乙方在施工中未能达到政府相关部门的要求而导致罚款或扣除押金的,相应损失由乙方承担;若以上费用已由甲方代付的,则从工程款中扣除。特殊情况下如工程2个月未验收的工程,经乙方申请可以按工程进度结算。乙方提供相应金额且符合招标人所在地税务主管机关要求的发票,否则招标人有权拒绝付款。第二条 施工设备材料及管沟开挖和回填要求1、管沟开挖施工所用设备材料(除燃气管道安装提供的设备材料外)均由乙方提供,乙方所用设备材料应符合相应的国家规范标准,甲方有权对乙方所用设备材料进行检查,如发现不合格,甲方有权要求乙方整改,由此所导致的工期延误等责任由乙方承担,并赔偿甲方因此造成的损失。2、管沟在铺设管线前,沟底必须平整完,清除沟底的废旧构筑物、淤泥、硬石、垃圾等杂物,遇有地下水位较高地区或雨季施工时,应采取降低水位或排水措施,及时清除沟内积水防止塌方。3、回填时首先将松软土填实管底,同时投填管道两侧,然后回填到管顶0.5米处夯实,回填时应保证所下管线周围受力均匀,距地面0.5米处打夯并铺设警示带,到顶夯实。4、特殊地段双方协商解决,工程量以实际验收为准,沟槽开挖顺序乙方听从甲方安排。5、乙方对沟槽的安全负责,在施工前必须采取相应的警示措施,(如将施工范围用警示带圈好,在施工地段两端摆放警示牌,夜间有警示灯,现场监护员等)。6、特殊地段施工尽量做到当天施工当天恢复,如政府或相关部门对地面恢复不认可,或开挖过程中破坏其他管线及因乙方未能及时回填,警示措施不到位而造成的一切损失,由乙方自行承担。第三条 双方的责任和义务1、施工前,乙方必须准备好必需的人力、机械及施工用水电,并采用探测仪器对施工的地段进行必要的探测工作,完成后需提供给甲方一个施工方案,并署名,乙方对提供的施工方案负全部责任。2、由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。3、施工中,乙方必须严格按照预定的施工方案施工,如发生任何的管线破坏,都由乙方承担,并全额赔偿第三方的损失。4、乙方应保证施工过程中不发生任何质量上的问题及可能会在将来使用中所产生不良影响等。5、施工中所产生的余方由乙方负责清除干净,由甲方现场管理人员验收。6、乙方在施工中由于施工现场条件变化而要求变更设计时,必须争得甲方同意,并由甲方技术人员签字生效。7、乙方在施工中对沟底其他设施造成的损失由乙方赔偿。8、由某方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终止协议并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。9、乙方在施工中所发生的一切安全事故均由乙方承担。第四条 验收1、乙方应采用合格的设备以保证施工质量。2、乙方应按已定施工方案施工,如在管沟开挖过程中发生管道断裂现象,乙方应全额赔偿甲方损失。3、乙方应负责其所完成的管沟开挖工程通过相应的验收。第五条 争议处理方式在本合同履行过程中,出现任何争议时,双方应通过友好协商的办法解决,协商不成时,任何一方均可向当地人民法院起诉。第六条 附则1、本合同一式四份,其中甲乙双方各执二份,具有同等法律效力。2、本合同经双方签字盖章之日起生效,各自履行完义务后自行失效。3、本合同未尽事宜,由双方协商解决。发 包 公司(盖章): 承 包 公司(盖章):法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人:日 期: 日 期:精选文档,欢迎下载
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号