资源预览内容
第1页 / 共50页
第2页 / 共50页
第3页 / 共50页
第4页 / 共50页
第5页 / 共50页
第6页 / 共50页
第7页 / 共50页
第8页 / 共50页
第9页 / 共50页
第10页 / 共50页
亲,该文档总共50页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
编号:_本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载cfg桩施工合同甲 方:_乙 方:_日 期:_说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。篇一:CFG桩地基施工合同书CFG桩地基施工合同书发包单位:工程名称:签订日期:20XX年09月曰CFG桩地基施工合同书发包单位:(以下简称甲方)法定代理人或代表人:承包单位:许昌万恒基础工程有限公司(以下简称乙方)法定代理人或代表人:根据中华人民共和国合同法建筑工程承包合同法的规定,甲方与乙方就【龙城盛世名门】CFG桩工程,桩基施工承包作业项目及权利义务和责任、质虽、工期、安全 等事宜,达成下列条款:第_条工程概况1、 工程名称:置业有限公司“龙门”一号楼 CFG桩地 基处理工程。2、工程地点:路南;汝河路西。3、 工程结构类型及高度:框剪结构,筏板基础,18层。4、工程内容:成桩工作(机械,钻进成孔灌注提升,试块制作,断桩接桩处理,试桩配合,资料整理)。5、工程虽:按照设计图纸的规定,CFG桩径400毫米,有效桩长为米,施工桩长米,CFG桩总数790根,总进尺10665 米。基坑开挖情况:达到场地平整,不影响桩基施工。第二条承包方式、工程造价及结算方法1. 承包方式:工程承包方式采用工程费用总包干的形 式,包工、包料、包工期、包质虽、包施工安全和文明作业, 含电、税。2. 工程造价:以有效灌注桩长度计算,单位计价按桩 长每米伍拾伍元计价。总造价 586000元。最终以实际施工工 作虽结算,(凭有效完税发票办理结算)。3. 工程拨款和结算办法:合同签订后,乙方进驻场地,施工一半时甲方付给乙方工程总款的30%,即壹拾渠万五千捌佰( 175800 )元,工程施工结束付至工程总款的60%即参拾伍万壹仟陆佰(351600 )元,桩基检测合格后个工作 日内一次结清其余工程款。第三条合同工期本工程自20XX年 月曰开工,至20XX 年月曰结束,有效工期14 天。如遇停电和天气影响及甲方其它原因造成停工,则工期顺延。乙方保证每天24小时施工,工期自开工之日起计算。第四条双方责任一、甲方责任:1. 负责施工场地的“三通一平”,清除施工场地内地上构筑物和各种管道及空中线路。在工程施工中,如遇地质复杂情况需作重大变更,由甲乙双方协商解决。2. 提供拟建建筑物的定位轴线位置。3. 提供施工图、工程地质勘察报告各一份。4. 负责协调与城管等部门及四邻的有关正常手续。二、乙方责任:1. 编制施工组织设计或制定施工方案,采用先进的质虽控制管理办法,制定自检措施,服从甲方质虽监督。2. 按图纸及国家相关规范组织施工,按合同要求按时完 工和交工。3. 提交两套完整的工程竣工资料(包括竣工报告、施工 组织设计、竣工图、施工记录、隐蔽记录等)。4. 提供施工单位资质及施工人员上岗证。5. 乙方打桩完成后应配合施工企业进行下道工序,保证不影响整体施工进度。乙方打桩完成后与施工企业的配合,由乙方公司与施工企业直接实施,甲方只负责监督。6. 保证安全文明施工,安全责任自负。乙方施工工地出 现的一切安全事故、均由乙方自行承担。7. 工程完工后,试桩必须保证合格,如出现断桩、空桩 及其它情况全部由乙方负责并承担经济损失的赔偿责任。第五条工程质虽和竣工验收1. 工程质虽必须合格,满足设计要求。2. 由甲方负责委托具备检测资格的单位进行检测,所 需费用由甲方负担。3. 工程竣工验收,以施工图纸及说明书、设计变更通 知单、国家颁发的施工及验收规范和质虽检验标准、桩基检测 报告为依据。第六条违约责任及奖罚1. 甲方按合同约定时间及时支付工程款。甲方未按合同 约定时间支付工程款,每超过一日,应偿付未支付工程款的 白分之一逾期违约金。2. 工程施工质虽不合格,乙方应无偿采取补救措施,由 此造成的经济损失由乙方承担。因甲方原因给乙方造成的经 济损失,由甲方承担。3. 乙方中途不得以任何理由放弃施工或停工。超期完工,每超过一日,应偿付甲方全部工程款的白分之一逾期违约金第七条其它1. 本合同自双方签字之日起生效,以有关合同的修改条 款、洽谈记录、会议记要以及双方认可的有关资料统作为合 同的组成部分。本合同至办完竣工验收,决算完毕,双方清 结一切手续后失效。篇二:CFG桩基合同东方广场28#楼CFG桩基工程施工合同甲方(发包方):以下简称(甲方)乙方(承包方):以下简称(乙方)为保护双方的合法权益,双方技术经济责任,保证工程 建设正常进行,根据中华人民共和国合同法、,结合本 工程具体情况,明确双方在桩基检测过程中的责、权、利, 经双方友好协商签订本合同,并信守下列条款:一、工程概况:工程名称:工程地点:承包范围:承包方式: 包工、包料、包质虽、包工期、包安全文 明施工二、工程内容:三、质虽标准:合格四、施工工期:1. CFG工程桩施工总工期天。此工期不包括桩基检测 时间。2. 实际开工日期以甲方书面通知为准。五、合同金额:合同价(人民币) 元,大写:。1. 包干单价:桩径 400mm单价为元/m。本合同单价为 包干价,在任何情况下,该合同单价概不调整。以上单价为综合包干单价,包括人工费、材料费、施工 费、机械进出场费、机械安拆费、运输费、安全文明费、跳 打时土方倒运费、配合费、税费等施工过程中发生的一切费 用。2. 计价方式:合同价=包干单价x根数x (有效桩长+米)3. 合同价:元,大写:。4. 补桩计价方式:机械退场前,按合同单价计价;机 械退场后,按合同单价另加机械进出场费壹万元计价。5. 结算按图纸设计和设计变更据实结算。6. 除有效桩长+米计价外,其他(包括空桩)不另计取 任何费用。7. 商品混凝土采用新乡市亿丰混凝土有限公司产品或新乡市宏泰混凝土有限公司产品。六、付款方式:桩基工程施工完毕,支付万工程款,桩基检测合格后三 个月内支付剩余工程款。七、甲方工作及责任:1. 指派为甲方驻工地代表,负责履行合同,对施工质虽、进度及施工过程进行全面监督检查和协调配合,办理验收、变更、登记手续和其 他事宜。2. 确保乙方进场前具备施工条件,并提前 3天向乙方 下达进场通知单。3. 向乙方提供施工所需的水、电和排水口等接口。水、 电接口甲方提供到施工现场。并说明注意事项。水电费(包括用水电损耗)由乙方自 理。八、乙方工作及责任:乙方作为有经验的基础施工承包方,应严格按照国家有 关施工规范、操作规程以及设计施工图纸,对本合同承包及管理范围内质虽、进度、安全文明施工等负全面履行的责任,服从监理单位和甲方工 程管理的要求,并协调与总包及外界各方关系。其工作责任 在以上原则的基础上,具体还应做好以下但不仅限于以下责任内容的完成:1. 乙方对基础工程全面负责,同时对甲方分包的土方 施工单位进行配合,统筹考虑编制桩基工程施工施工方案及安全文明施工专项方案,报 经监理审查以及需专家论证的方案批准后方可组织施工。2. 基础桩径、桩身强度、地基承载力、桩身完整性、桩位偏差、桩垂直度、桩长必须符合国家有关规范及图纸要求。基坑挖土应按照最合理 的方式,最短的工期进行,桩基检测过程乙方须提供详细桩 基施工资料。3. 乙方必须接受甲方现场管理规定及监理单位的工程管理要求。乙方应做好各项质H检查记录,严格施工报审报验程序,材料进场必须经甲 方、监理验收并提供质虽检测报告、合格证书,保证样品与 实际质虽相符。4. 乙方施工完成经检验合格后,应做好与总包单位配合交接,书面提供每个桩的桩顶标高,桩身坐标偏差及开挖深度。乙方负责做好CFG!程桩的技术交底和技术资料的移交工作,并在监理规定时间 内,提交符合要求四份竣工资料交监理、总包单位签字认可。5. 乙方负责处理施工现场和周边关系,甲方配合乙方 做好相关协调工作6. 指定为乙方驻项目经理,负责履行合同,按要求组织施工,保质、保虽、按期完成施工任务,解决由乙方负责的各项事宜, 及时和甲方、 监理等相关管理人员处理工程问题。施工期间必须参加甲方 及监理组织的专题会议及工程例会,保证每天在场,有事需 与提前与甲方驻工地代表请假。每次无故不参加工程例会罚 款200元。7. 乙方应按照施工图纸完成施工内容,并在甲方满足 施工条件乙方进场三日内设备安装完成并可以保证桩基施工,因乙方原因超过五天仍不能 桩基施工等,每延迟一天罚20XX元;如超过十天未能正常开工,甲方有权终止合同,乙方必须无条件撤场,并赔付甲 方违约损失贰万元;如总工期拖延,每延迟一天罚款3000元。8. 乙方在施工过程中质虽、安全、文明施工、工程进 度应达到合同要求,如达不到规范和合同要求,甲方有权责令停工整改,所发生工期延 误及相关费用乙方承担;如检测发生乙方原因的断桩(以甲 方、监理确认为准),其补桩责任及费用由乙方承担;施工 过程中如发生交底不清造成的土方深度及宽度超挖致使土 方工程费用增加,其费用损失及工期延误的损失由乙方承担 责任。9. 乙方负责施工现场周围建筑物和道路沉降、位移观 测,按监理批准的施工方案及时上报观测记录,每漏报一次罚款 100元。10. 因乙方施工后提供的桩顶标高不正确或部分桩头 过长而导致土方开挖时造成的桩身断裂、偏移,需要补桩所发生的一切费用及对甲方工期 造成的滞后所带来的经济损失全部由乙方承担。11. 如因甲方原因造成连续停工五天以上,从第六天开始,甲方按打桩机 223元/台.天、地泵348元/台.天计取设备停滞费,人员窝工按每人每 天十元生活费补偿计取。12. 乙方必需严格执行国家有关安全文明施工的管理 规定,对本工程施工制定出相应的安全措施,凡因违反安全措施而造成的罚款、人身伤亡事 故或伤害他人事故,均由乙方负责。13. 乙方应负责文明施工工作,在施工现场冲洗运输车 辆,甲方提供水源,水费由乙方负责。乙方每天应清扫工地门外马路上运土时散落的土方 和垃圾,保证马路上的清洁卫生。对场内及场外因清理不及 时而造成相关单位对甲方的处罚,其费用由乙方双倍承担如对甲方名誉造成不良影响,甲方有权对乙方进行处罚,并 从工程款中扣除。14. 施工现场的卫生标准、噪声标准应满足国家有关规 定,施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由乙方负责。15. 乙方保证桩基施工过程中、东方广场28#楼主体施工过程中,周边建筑物和市政设施的安全。按监理批准的施工方案及时上报观测记录,每 漏报一次罚款100元。16. 乙方负责桩基检测的土方开挖、桩帽制作安装等一 切配合费用。17. 甲方按乙方安装施工用电表加线路损耗计费,每次 支付工程款时甲方扣除乙方已使用的电费。九、争议或纠纷处理:本合同在履行期间,双方发生争议时,可友好协商解决, 协商不成,任何一方均可向新乡市红旗区人民法院提起诉 讼。附则:本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,在法律 上具有同等法律效力,经双方代表签
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号