资源预览内容
第1页 / 共6页
第2页 / 共6页
第3页 / 共6页
第4页 / 共6页
第5页 / 共6页
第6页 / 共6页
亲,该文档总共6页全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
电力施工合同范本 发包人: 承包人: 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规,遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则,就本建设工程协商全都,订立本合同,供双方遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称:; 2、工程地点: ; 3、工程范围: ;(详见施工图纸内容); 4、承包方式:。 5、材料及工艺补充说明(详见施工图纸内容)。 二、合同工期及工期延误 1、开工日期: 年 月日 ,竣工日期 年 月日 ,合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起); 2、由于承包人的责任未按本合同规定的日期竣工,每逾期一日,承包人向发包人支付合同价款万分之的违约金,算至验收合格之日; 3、因以下缘由造成工期延误,工期相应顺延: a发包人未能按商定供应(或确认)施工图纸及开工条件; b发包人未能按商定日期支付工程预付款、进度款; c发包人代表(或监理工程师)未按商定供应指令、批准等,致使施工不能正常进行; d设计变更或工程量增加; e非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过小时; f不行抗力; g其他非因承包人缘由造成停工累计超过 小时。 4、承包人在以上状况发生后 日内,就延误的工期以书面形式向发包人代表(或监理工程师)提出报告;发包人代表(或监理工程师)在收到报告后日内予以确认,逾期不予确认提出修改看法,视为同意顺延工期。 三、质量标准 工程质量标准:合格、根据钢结构施工质量验收规范验收。 四、合同价款 总计合同金额(大写)(人民币),小写¥。 五、工程款结算及支付 1、主钢构进场之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 2、纲结构主体完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款; 3、工程全部完工之日起日内,发包人向承包人支付工程合同总价款的的进度款;承包人向发包人开具工程合同总价款 的银行保函作为保修金,发包人于壹年内返还承包人; 六、施工预备 1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参加技术交底以便图纸通过。 2、发包人在施工前应负责做好三通一平工作,供应基准测量点,免费供应施工用水、电; 3、发包人应办理完备项目报建、图样签章手续,协调好周边及有关部门关系; 4、承包人于接到审查合格图纸日内完成主构件的加工并运抵工地现场 5、承包人严格根据施工图纸中的材料进行选购和加工,并供应主要钢材,彩板的质量保证书; 七、平安施工与检查 1、承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患; 2、发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安训练,;发包人不得要求承包人违反平安管理规定进行施工,因发包人缘由导致的平安事故,由发包人担当相应责任及发生的费用; 3、如发生平安事故,承包人应按有关规定立刻上报有关部门并通知发包人,同时按政府有关部门要求处理,由事故责任方担当发生的费用; 12 4、当发包人与承包人对事故责任有争议时,应按政府有关部门的认定处理。 八、工程竣工验收及保修 1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参与验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必需承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当; 2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前用法的,视为验收合格; 3、竣工工程阅历收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人担当; 4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续; 5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人供应终身优待服务。 九、现场代表 发包人现场代表,承包人现场代表 ,双方代表的权利义务按本合同商定,解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。 十、违约责任 一方违约时,除前面条款另有商定外,违约方支付违约金 万元。 十一、争议解决 双方商定,在履行合同过程中产生争议时,双方应准时协商,协商不成,任何一方应向 人民法院起诉。 十二、附则 本合同未尽事宜,双方可依据具体状况结合有关规定议定附则条款,作为本合同之附件,与本合同具有同等效力;本合同以双方签字盖章后生效,一式四份,发包人与承包人各执二份,具有同等法律效力。 组成本合同的文件包括: 1、本合同 2、标准、规范及有关技术文件 3、图纸 4、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件 合同订立时间:年月日 合同订立地点: 本合同共 页 发包人: 承包人: 住宅: 住宅: 法定代表人: 法定代表人: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 账 号: 账 号: 邮政编码: 邮政编码: 12
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号