电 力 工 程 施 工 合 同建设单位：湖南湘中输变电建设公司施工单位：望城县高塘岭镇宏发电器设备安装队签约时间：2011 年 10 月 18 日签约地点：长沙市1建设单位（甲方）：湖南湘中输变电建设公司施工单位（乙方）：望城县高塘岭镇宏发电器设备安装队第一条 承包工程范围及内容一、工程范围：安装全新 3600KVA 盾构高压开关柜，二进二出户外环网柜，500KVA 箱式变压器，及电力局的全部相关手续。二、承包施工内容：1、依据甲方指定位置，完成 3600KVA 盾构高压开关柜，二进二出户外环网柜、500KVA 箱式变压器、高压电缆、高压保护、防雷引下装置、接地装置安装等工作内容。2、完成供电相关手续办理：（包括正式施工图设计及报批） 。第二条 承包方式总承包方式第三条 工程质量与技术要求一、工程质量：满足设计要求，符合验收规范，按国家质量评定标准，质量等级为优良。二、技术要求：21、乙方所采购的材料设备，必须为全新合格产品，必须提供出厂合格证，产品说明书和有关的技术参数，并通过供电局认可。2、所有材料及设备必须作好接地设施，防腐处理，醒目的标识、标志。低压元器件采用德力西或正泰或人民产品。3、变压器采用湖南通用变压器厂。第四条 承包价格及竣工结算依据承包范围和施工内容（工程质量与技术要求） ，合同总价确定为： 壹佰贰拾捌万元整 全部包干。上述合同总价包括：人工费、材料费、机械费、停工窝工费、报批报建费、利润、税金（普通发票）以及其他有关等全部工程费用，一次包干，不发生签证，结算时不作任何调整。第五条 工程款付款方式：第一次预付工程款 30% ，设备安装完毕，验收合格至送电后一次付清。第六条 工期工期 60 个工作日，自签字盖章合同生效之日起计算起 60 3个工作日送电。第七条 甲乙双方的责任、权利和义务一、甲方的责任、权利和义务：1、对工程质量、进度、安全、文明施工、交工资料和施工中的技术问题进行监督和检查。2、不定期召开碰头会议，了解、督促工程进度及相关问题，协助乙方排除施工中遇到的困难。3、有权对乙方使用的材料品牌、设备型号、生产厂家提出质疑，乙方应如实告知。4、按合同约定支付工程款。5、组织有关人员进行竣工验收。二、乙方的责任、权利和义务：1、与相关部门协调，完成用电设计方案及施工设计，并报主管部门批准。2、接受甲方委托办理相关供电手续，并免收服务费。3、按时参加工程例会，执行工程例会的决议。不得以任何理由拖延工期。4、按施工及验收规范精心组织施工，保证工程质量，加快工程进度，接受甲方监督和检查。5、所有材料、设备须使用合格产品，并通过供电局认可后才能使用，否则，返工费自理，并接受工期延误处罚。6、施工过程中，发生工伤及安全事故，乙方自己承担责任和费用。47、组织供电部门及时进行交工验收，并确保验收合格。8、因乙方工程存在质量问题，安全隐患或标识不清楚、醒目，造成他人安全事故的，责任自负，费用自担。9、供电方面其他需要乙方协调的事情乙方必须无条件协助。第八条 保修一、保修期限：壹年。从交工验收之日起计算。二、保修范围：结算价款涵盖的全部项目。维修原则：乙方接到甲方通知 4 小时内上门维修，非乙方工程质量原因损坏，乙方只收取人工费，材料费，属于施工质量或使用材质不当，无偿维修或更换，乙方接到通知 4 小时内不派人维修，甲方可另找其他专业人员维修，发生的各种费用由乙方承担。第九条 违约、处罚和争议一、违约：甲乙双方任何一方没全面履行合同条款属违约。违约给对方造成损失的，除按实赔偿外，另外处以合同价 10%的罚款，归守约方所得。甲乙双方有任何一方无正当理由单方面终止合同的执行属毁约，毁约给对方造成损失的，除按实赔偿外，另外处以合同价 25%罚款，归守约方所得。5二、处罚：1、乙方不得将该工程擅自转包的，一经查实乙方将该工程擅自转包，即按违约处理。2、竣工验收时，发现乙方使用的主付材料，设备其型号、规格、牌号、产地与甲方审定预算不符，根据实际情况，总结算总价下浮 1-10%。三、争议：甲乙双方发生争执时，友好协商解决，协商不成的，直接向甲方所在地人民法院起诉。第十条 其他未尽事宜，双方协商解决，本合同一式四份，甲乙双方各两份，双方签字盖章后生效。甲方代表： 乙方代表：（盖章） （盖章）单位：湖南湘中输变电建设公司 单位：望城县高塘岭镇宏发电器设备安装队开户行： 开户行：望城县农合行坪塘分行帐号： 帐号：80081060002154070012日期：2011 年 月 日 日期：2011 年 月 6日