威海卓达工程施工合同第 1 页 共 5 页昌阳路行道树白蜡种植工程施工协议书发包方：威海卓达房地产开发有限公司 （以下简称甲方）承包方：石家庄嘉熙园林绿化工程有限公司 （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法 、 中华人民共和国建筑法 、 建设工程质量管理条例及其它有关法律法规，遵循平等、自愿、公平、诚信原则，在双方充分协商的基础上，订立本合同以资双方恪守履行。一、工程概况。1、工程名称：昌阳路行道树白蜡种植工程。2、工程地点：香水海昌阳路两侧。3、工程承包范围：昌阳路行道树种植。 4、工程承包内容：昌阳路行道树白蜡种植。二、工期。1、工期：自甲方通知之日起计工期，工期 15 个日历天数。2、施工期间如有下列情况报甲方书面同意后可顺延工期: (1)不可抗力（包括连续降雨、降雪、大风天气造成的工程不能施工，经甲方书面确认后工期相应顺延） 。（2）施工期间非乙方原因停水停电造成停工，每周累计 8 小时工期顺延一日。（3）甲方提供的地质材料或地下管网、管道资料与现场不符而引起的工程处理。（4）由于甲方提出的较大变更造成的工期延误，工期相应顺延。（5）乙方因施工质量达不到约定标准而返工、重新施工等造成的延误工期和材料浪费的，乙方自行承担延期交工和材料浪费的违约责任。（6）极端恶劣天气的确不能施工的，甲乙双方不能达成共识的，需经法定出证机关与出证程序出证的；（7）不可抗力，在迟延履行期间发生不可抗力，不得免除违约方的责任；（8）其它经甲方签章确认的工期顺延事由。三、质量标准。1、工程质量等级：合格。2、绿化部分：按设计要求的规格数量采购苗木；按甲方要求及时种植；做好苗木养护管理。乔木的成活率应达到 98%以上，并对未成活植物适时进行补栽。3、苗木要求：白蜡胸径 12-14 cm ，树形规格尽量一直美观整齐，用沙杆做威海卓达工程施工合同第 2 页 共 5 页好支撑。4、施工验收参照标准：(1)设计图纸技术要求；(2）城市绿化工程施工及验收规范 CJJ/T82-99；(3）建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001；(4)建筑地面工程质量验收规范 GB50209-2002。(6）其他国家现行建筑安装、园林工程质量检验评定标准以及相关现行的国家、省、市、区施工规范、规程、工艺标准。四、承包方式。1、本工程采用包工包料方式。2、甲方对乙方工期进行考核，在乙方未按进度计划完成工程量时甲方有权对未完工工程进行直接重新发包，而不需要征得乙方同意，同时，乙方必须配合进行图纸、现场等交接工作。3、具体本工程的承包内容如有变动，经双方另行协商后，以甲方书面确定为准。五、材料设备供应。1、本工程无甲供材料。2、乙方采购的所有材料或树木乙方进场前按照图纸设计要求提供材料样品或树木照片，报甲方认可，材料、树木进场前报甲方验收。六、合同价款确定与结算。1、苗木价格：白蜡 2200 元/珠，该价格为综合单价，包括苗木费、栽植费、养护费、管理费等一切费用，任何情况下不予调整。2、工程暂定总价 374000 元，大写：叁拾柒万肆仟元整，最终按实际完成工程量据实结算。3、结算依据：验收报告单及竣工验收数量。七、合同价款支付及额度。1、本工程无预付款。2、本工程价款的支付：工程完成经甲方验收合格后，付至工程总价款的 60%；结算完成后付至 80%，养护期满后付完。八、质保及养护期。1、本工程白蜡养护期为一年。养护期自工程竣工验收合格之日起开始计算。质保期间，乙方应在接到维修通知后 24 小时内予以维修，维修费用由乙方承担。如乙方不能及时进行补种，甲方有权指定其他单位进行补种，补种费用由乙方承担，甲方可以从质保金中扣除，不足部分由乙方补齐。威海卓达工程施工合同第 3 页 共 5 页2、质保期及养护期内乙方经甲方通知连续三次（含本数）未能在 24 小时内补栽、补种花卉及苗木的，乙方自愿放弃全部质保金和养护费所有权。九、甲方的权利和义务。1、甲方现场施工代表康海龙，负责对工程施工质量检验、进度控制监督、组织竣工验收及工程交接。2、负责对乙方提出的设计变更、洽商等有关的签认，但凡涉及工期及工程造价无甲方签字不予认可。3、甲方对乙方工期进行考核，在乙方未按进度计划完成工程量时有权对施工单位提出整改、对未完工程进行发包。4、负责乙方施工现场的“三通一平”工作。5、向乙方提供施工现场的工程地质和地下管线资料，以及工程水准点、坐标控制点等资料，以书面形式交付乙方，并对资料的真实性和准确性负责。6、甲方按本协议付款方式及时支付工程款和办理工程结算。7、及时对隐蔽工程进行检查、验收。十、乙方的权利和义务。1、乙方派驻项目经理 王彦飞 ，接受甲方代表及甲方委托监理公司对工程实施监督的全部工作。2、进场后 5 日内向甲方提供工程进度计划及相应进度统计报表。3、乙方应按甲方要求及时栽植苗木，及时浇水、修剪。4、严格照图施工，严格执行国家现行施工规范、规程及工艺标准。5、隐蔽工程、关键工序及关键部位施工，必须经甲方代表检查验收签字后，方可进行下道工序施工。6、乙方苗木运到现场后，甲方负责验收名称、规格合格后方可进场栽植。7、乙方负责采购的材料，必须将材料的生产厂家、品牌、质量合格证、检测报告等报甲方确认，运至施工现场后，必须由监理和甲方代表验收合格并签字后方可使用，否则一切后果由乙方承担。8、如果乙方不能按时完成任务或发生进场树苗严重不符合要求，甲方有权终止合同，其损失由乙方负责。9、必须根据甲方的工期要求组织施工，同时做到文明施工，安全生产，对施工期间安全、防火、防盗、环保等承担全部责任。乙方须全面承担施工范围内的甲方所提供的施工用设备、设施的安全责任，如有丢失或因使用不当造成损坏，有乙方承担全部经济损失，甲方有权从工程款中予以扣除。10、做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。11、乙方应严格遵守安全操作规程，采取必要的安全防范措施，因乙方原因威海卓达工程施工合同第 4 页 共 5 页造成的安全事故均由乙方承担责任。12、乙方施工中用水、用电所发生的费用按实际用量每月向甲方物业公司交付。13、严禁乙方以各种方式转包，一经发现，甲方有权单方解除合同，有权追究乙方的违约责任及其他法律责任。14、遵守甲方施工现场各项管理条例和规定。15、乙方已完成的工程或竣工工程未交付甲方使用前，乙方负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏、丢失的，乙方负责修复，承担修复费用，并负责由此造成的工期延误、财产损失、经济赔偿等全部责任。16、乙 方 应 当 按 时 保 量 发 放 民 工 工 资 款 ， 不 得 拖 欠 ， 甲 方 对 此 有 权 进 行 监 督。17、支付工程进度款时，乙方应当向甲方提供已支付给民工工资的证明表，甲方有权对此证明表采取各种方式进行调查。18、若乙方发生拖欠民工工资问题，一经查实，甲方有权从未支付的工程款中扣除；若因乙方拖欠民工工资导致由甲方代为支付拖欠民工的工资，则乙方须按照甲方代为支付的数额双倍向甲方返还，或由甲方在尚未支付的工程款中按代为支付的数额双倍予以扣除。19、乙方不得以任何形式、任何名义给予甲方工作人员物质利益（包括但不限于吃饭、赠送礼品、接受由乙方付费的其他消费活动等） ，一经发现，视为乙方违约，乙方应向甲方支付违约金伍万元；情节严重或造成 甲 方 严 重 经 济 损 失 的 ，则 甲 方 有 权 解 除 合 同 ， 并 要 求 乙 方 承 担 赔 偿 责 任。十一、违约责任。1、按合同工期，因乙方原因造成工期延误，每延误一日，乙方承担工程总造价百分之五的违约责任，工期延误超过五日时，甲方有权解除合同，乙方应当无条件离场，并承担甲方的全部损失。2、养护期结束后绿植成活率达不到 98 %以上时，甲方可以解除合同，乙方退还合同价款并承担合同总价款的百分之二十的违约损害赔偿金。3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担责任后应继续履行合同。4、乙方在养护期内未履行相应养护义务，应赔偿甲方因此造成的全部损失，并扣罚全部质量保证金。5、未经甲方许可乙方转包或者分包全部或部分工程的，甲方有权单方解除合同乙方应另行支付相当于合同总金额百分之二十的违约金。6、因甲方原因导致工期延误，工期可相应顺延。7、因甲方原因造成已种植苗木死亡的由甲方承担相应责任。威海卓达工程施工合同第 5 页 共 5 页十二、验收。1、苗木运到后甲方验收苗木树种、蓬径、胸径、株高、数量等，合格后方可进场栽植。2、乙方需进行精心的苗木养护管理，确保苗木健康生长，死亡苗木应按设计要求适时补种，确保成活，养护期结束后成活率应达到 100%。3、工程完工后乙方准备验收资料，提供验收资料及申请，3 日内甲方组织验收。若验收不合格，乙方无偿负责维修。十三、争议解决方式。合同履行中发生争议，双方协商解决，协商不成，可向甲方所在地人民法院起诉。十四、其他约定。1、本协议未尽事宜，双方另行协商后签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。2、本协议一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，各份具有同等法律效力。3、本协议自双方签字盖章之日起生效。（以下部分无合同正文）甲 方：威海卓达房地产开发 乙 方：石家庄嘉熙园林绿化工程有限公司有限公司法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：二一一年十月十七日 二一一年十月十七日