GF20000203 建设工程勘察合同 岩土工程勘察、水文地质勘察( 含凿井 ) 工程测量、工程物探 工程 名称：平陆大金禾煤业有限公司联合建筑岩 土工 程 勘 察工 程地点：平陆 县 三 门镇 宋 家 岭村合 同编号：(由勘察人编填 ) 勘察证书等级：甲级甲方：平陆大金禾煤业有限公司乙方：山西省第六地质工程勘察院签 订日期：2012 年月日中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制- 1 -甲方：平陆大金禾煤业有限公司乙方：山西省第六地质工程勘察院甲方委托乙方承担平陆大金禾煤业有限公司联合建筑岩土工程勘察任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条：工程概况1.1 工程名称：平陆大金禾煤业有限公司联合建筑岩土工程勘察1.2 工程建设地点：运城市平陆县三门镇宋家岭村1.3 工程规模、特征：联合建筑1520 米；1.4 工程勘察任务委托文号、日期：中矿院大金禾主斜井工业广场设计图1.5 工程勘察任务（内容）与技术要求：1、甲方投标书中工程勘察任务要求。2、乙方提供的该项目施工方案及规范要求。1.6 承接方式：大包1.7 预计勘察工作量：联合建筑布设钻孔4 个，其中取土孔2 个，标贯孔 2 个，每个孔深 15 米；第二条：甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1 提供本工程批准文件( 复印件 ) ，以及用地 ( 附红线范围 ) 、施- 2 -工、勘察许可等批件(复印件 ) 。2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。2.4 提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5 甲方不能提供上述资料，由勘察人收集的，甲方需向勘察人支付相应费用。第三条： 乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责向甲方提交勘察成果资料四份，甲方要求增加的份数另行收费。第四条： 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式。4.1 开工及提交勘察成果资料的时间：合同签订后三天开工五天勘探结束4.1.l本工程的勘察工作定于2012 年月日开工， 2012 年月 日提交勘察成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2 勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。- 3 -4.2 收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察以预算包干方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由甲方、乙方另行议定。4.2.2本工程勘察费总包干价为24000 元 （大写：贰万肆仟元整）。4.2.3 乙方提交勘察成果资料后15日内， 甲方一次付清全部费用。第五条：甲方、乙方责任5.1 甲方责任5.1.1 甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），甲方应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使乙方在勘察过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由甲方承担民事责任。5.1.3 甲方应及时为乙方提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、 接通电源水源、 挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。5.1.4勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。5.1.5若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，甲方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危- 4 -险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。5.1.6工程勘察前，若甲方负责提供材料的，应根据乙方提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，交承担费用和运到现场，派人与乙方的人员一起验收。5.1.7为甲方的工作人员提供必要的生产、生活条件 , 费用由勘察人自理。5.1.8由于甲方原因造成乙方停、窝工，除工期顺延外，甲方应支付停、窝工费（计算方法见6.1 ） 。5.1.9 甲方应保护乙方的投标费、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。5.1.11 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。5.2 乙方责任5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部- 5 -分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金为实际损失。5.2.3在工程勘察前， 提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与甲方的人员一起验收甲方提供的材料。5.2.4勘察过程中， 根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续, 包干费用不变。5.2.5在现场工作的勘察人的人员， 应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。5.2.7勘察成果必须符合甲方的要求，必须符合勘察主要技术要求。第六条：违约责任6.1 由于甲方的原因使乙方停工，其费用（金额按实际人员日工资 100 元计算）由甲方承担，工期按实际误工日顺延。6.2 由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，其返工勘察费用由乙方承担。还要承担延期给发包人造成的经济损失，以双方协商为准。6.3 合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行勘察工作的，合同自行解除；已进行勘察工作的，完成的工作量在50% 以内时，甲方应向乙方支付预算额50% 的勘察费；- 6 -完成的工作量超过50% 时，则应乙方支付预算额100% 的勘察费。6.4 甲方未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一作为逾期违约金。6.5 由于乙方原困未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。逾期超过30 天或有其他根本违约情形的，甲方有权解除合同，乙方支付合同价款的百分之三作为违约金。乙方违约的，还应赔偿甲方的全部损失（包括甲方主张权益而支出的律师费、差旅费、鉴定费、取证费等）。第七条 ：本合同未尽事宜，甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条 ：其它约定事项：由双方协商确定。第九条 ：本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，双方可向平陆县人民法院诉讼。第十条 ：本合同自甲方、乙方签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；甲方、乙方认为必要时，到项目所在工商行政管理部门审请签证。甲方、乙方履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式陆 份，甲方叁份、乙方叁 份。甲方名称：乙方名称：- 7 -平陆大金禾煤业有限公司山西省第六地质工程勘察院（盖章）（盖章）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）邮政编码：邮政编码： 044004 电话：电话： 0359-8652532 开户银行：开户银行：建行运城盐湖支行银行帐号：帐号： 14001726108050011150