GF-2002-0212编号：编号：建设工程造价咨询合同建设工程造价咨询合同中华人民共和国建设部中华人民共和国建设部制定制定 国家工商行政管理总局国家工商行政管理总局2第一部分第一部分 建设工程造价咨询合同建设工程造价咨询合同东莞市星辉房地产开发有限公司东莞市星辉房地产开发有限公司 （以下简称委托人）与 深圳市海德伦工程咨询有限公司东莞分公司 （以下简咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。一、 委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1项目名称：金坑家园商住小区建筑及安装工程2服务类别：编制预算书 二、 本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。三、 下列文件均为本合同的组成部分：1建设工程造价咨询合同标准条件；2建设工程造价咨询合同专用条件；3建设工程造价咨询合同执行过程中共同签署的补充与修正文件。四、 咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。五、 委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。六、 本合同的建设工程造价咨询业务自 2012 年 7 月 20日开始实施，至 2012年 8 月 2 日终结。七、 本合同一式 贰 份，具有同等法律效力，双方各执 壹 份。委托人： 咨询人： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人： 地址： 地址： 开户银行及帐号： 开户银行及帐号：电话： 电话：3第二部分第二部分 建设工程造价咨询合同标准条件建设工程造价咨询合同标准条件词语定义、适用语言和法律、法规词语定义、适用语言和法律、法规第一条第一条下列名词和用语，除上下文另有规定外具有如下含义。1 “委托人”是指委托建设工程造价咨询业务和聘用工程造价咨询单位的一方，以及其合法继承人。2 “咨询人”是指承担建设工程造价咨询业务和工程造价咨询责任的一方，以及其合法继承人。3 “第三人”是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。4 “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。第二条第二条 建设工程造价咨询合同适用的是中国的法律、法规，以及专用条件中议定的部门规章、工程造价有关计价和规定或项目所在地的地方法规、地方规章。第三条第三条 建设工程造价咨询合同的书写、解释和说明，以汉语为主导。当不同语言文本发生不同解释时，以汉语合同文本为准。咨询人的义务咨询人的义务第四条第四条 向委托人提供与工程造价业务有关的资料，包括工程造价咨询的咨询的资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、咨询工作计划等，并按合同专用条件中约定的范围实施咨询业务。第五条第五条 咨询人在履行本合同间，向委托人提供的服务包括正常、附加服务和额处服务。1 “正常服务”是指双方在专用条件中约定的工程造价咨询工作；2 “附加服务”是指在“正常服务”以外，经双方书面确定的附加服务；3 “额外服务”是指不属于“正常服务”和“附加服务” ，但根据合同标准条件第十三条、第二十条和第二十二条的规定，咨询人应增加的额外工作量。4第六条第六条 在履行合同期间或合同规定期限内，不得泄露与本规定业务有关的保密资料。委托人的义务委托人的义务第七条第七条 委托人应负责与本建设工程造价咨询业务有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。第八条第八条 委托人应在约定的时间内，免费向咨询人提供与本项目咨询业务有关的资料第九条第九条 委托人应在约定的时间内就咨询人书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。咨询人要求第三人提供有关资料时，委托人应负责转达及资料传送。第十条 委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。委托人应当授权胜任本咨询业务的代表，负责与咨询人联系。咨询人的权利咨询人的权利第十一条第十一条 委托人在委托的建设工程造价咨询业务范围内，授权咨询人以下权利：1咨询人在咨询过程中，如委托人提供的资料不明确时可向委托人提出书面报告。2咨询人在咨询过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。3咨询人在咨询过程中，有到工程现场勘察的权利。委托人的权利委托人的权利第十二条第十二条 委托人有下列权利：1委托人有权向咨询人询问工作进展情况及相关的内容。2委托人有权阐述对具体问题的意见的建议。3当委托人认定咨询专业人员不按咨询合同履行其职责，或与第三人串通给委托人造成经济损失的，委托人有权要求5更换咨询专业人员，直至终止合同并要求咨询人承担相应的赔偿责任。咨询人的责任咨询人的责任第十三条第十三条 咨询人的责任期即建设工程造价合同有效期。如因非咨询人的责任造成进度的推迟或延误而超过约定的日期，双方应进一步约定相应延长合同有效期。第十四条第十四条 咨询人责任期内，应当履行建设工程造价咨询合同中约定的义务，因咨询人的单方过失造成的经济损失，应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程造价咨询酬金总额（除去税金） 。第十五条第十五条 咨询人对委托人或第三人所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行，咨询人应承担责任。第十六条 咨询人向委托人提出赔偿要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。委托人的责任委托人的责任第十七条第十七条 委托人应当履行建设工程造价合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给咨询人造成的损失。第十八条第十八条 委托人如果向咨询人提出赔偿或其他要求不能成立时，则应补偿由于该赔偿或其他要求所导致委托人的各种费用的支出。合同生效、变更与终止合同生效、变更与终止第十九条第十九条 本合同双方签字盖章之日起生效。第二十条第二十条 由于委托人或第三人的原因使咨询人工作受到阻碍或延误以致增加了工作量或持续时间，则咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时书面通知委托人。由此增加的工作量视为额外服务，完成建设工程造价工作的时间应当相应延长，并得到额外的酬金。第二十一条第二十一条 当事人一方要求变更或解除合同时，则应当在 14 日前通知对方；因变更或解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。第二十二条第二十二条 咨询人由于非自身原因暂停或终止执行建设工程造价6咨询业务，由此而增加的恢复建设工程造价咨询业务的工作，应视为额外服务，有权得到额外的时间和酬金。第二十三条第二十三条 变更或解除合同的通知或协议应当采取书面形式，新的协议未过成之前，原合同仍然有效。咨询业务的酬金咨询业务的酬金第二十四条第二十四条 正常的建设工程造价咨询业务，附加工作和额外工作的酬金，按照建设工程造价咨询合同专用条件约定的方法计取，并按约定的时间的数额支付。第二十五条第二十五条 如果委托人在规定的支付期限内未支付建设工程造价咨询酬金，自规定支付之日起，应当向咨询人补偿支付的酬金利息。利息额按规定支付期限最后一日银行活期贷款乘以拖欠酬金时间计算。第二十六条第二十六条 如果委托人对咨询人提交的支付通知书中酬金或部分酬金项目提出异议，应当在收到支付通知书两日内向咨询人发出异议通知，但委托人不得拖延其无异议酬金项目的支付。第二十七条第二十七条 支付建设工程造价咨询酬金所采取的货币币种、汇率由合同专用条件约定。其他其他第二十八条第二十八条 因建设工程造价咨询业务的需要，咨询人在合同约定外的外出考察，经委托人同意，其所需费用由委托人负责。第二十九条第二十九条 咨询人如需外聘专家协助，在委托的建设工程造价咨询业务范围内费用由咨询人承担，在委托的建设工程造价咨询业务范围以外经委托人认可其费用由委托人承担。第三十条第三十条 未经对方的书面同意，各方均不得转让合同约定的权利和义务。第三十一条第三十一条 除委托人书面同意外，咨询人及咨询专业人员不应接受建设工程造价合同约定以外的与工程造价咨询项目有关的任何报酬。咨询人不得参与可能与合同规定的与委托人利益相冲突的任何活动。7合同争议的解决合同争议的解决第三十二条 因违约或终止合同而引起的损失和损害的赔偿，委托人与咨询人之间应当协商解决，如未能达成一致，可提交有关主管部门调解，协商或调解不成的，根据双方约定提交仲裁机关仲裁，或向人民法院提起诉讼。 第三部分第三部分 建设工程造价咨询合同专用条件建设工程造价咨询合同专用条件第二条第二条本合同适用的法律、法规及工程造价计价办法和规定： 第四条 建设工程造价咨询业务范围： B(预算文件编制) （A 类）建设项目可行性研究投资估算的编制、审核及项目经济评价；（B 类）建设工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制、审核；（C 类）建设工程招标标底、投标报价的编制、审核；（D 类）工程洽商、变更及合同争议的鉴定与索赔；（E 类）编制工程造价计价依据及对工程造价进行监控和提供工程造价信息资料等。第八条第八条 双方约定的委托人应提供的建设工程造价咨询材料及时间：全套预算文件一式三套（提供电子文档）时间：自收到甲方提供资料起 12 日内完成。 第九条第九条 委托人应在 合同期 内对咨询人书面提交并要求答复的事宜做出书面答复。第十四条 咨询人在其责任期内如果失职，同意按以下办法承担因单方责任而造成的经济损失。 赔偿金=直接经济损失*酬金比率（扣除税金）第二十四条第二十四条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额，支付咨询人的正常服务酬金： =总造价*0.15%计算 委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付时间与金额支付咨询人的附加服务酬金： 送交预算书时支付预算费的70%；其余 30%在送交预算书后一个星期内付清。 委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额，支付时间与金额支付咨询人的额外服务酬金： 8第二十七条第二十七条 双方同意用 人民币 币支付酬金，按 （ ）汇率计付。第三十二条第三十二条 建设工程造价合同在履行过程中发生争议，委托人与咨询人应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有主管理部门调解，调解不成时可按下列第 种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。附加协议条款：