修，一切费用在保修金内扣除，超出保修金的部分，甲方有权向乙方追偿。第八条 合同终止（1）因解除而终止1、由于乙方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方认为本合同已无必要继续履行或乙方在收到甲方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可以继续向乙方追偿。2、由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行，如果甲方在收到乙方要求其纠正违约的通知后仍不纠正其违约行为，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工程量的款项，并按本合同约定承担违约责任。3、合同一方依本合同约定行使解除权的，合同自解除通知送达之日起终止。4、合同终止后，不妨碍一方面违约方追究违约责任。（二）有下列情形之一的，合同权利义务终止：1、本合同已按约定履行完毕；2、本合同经各方协商一致而终止；3、本合同因一方出现本条第（一）款的违约情况（包括一方擅自转让本合同项下权利义务行为） ，另一方发出解除合同的通知；4、法律法规规定终止的其他情形。第九条 保密条款1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。2、一方违反上述约定的，责任方应按工程预算总价款的 10%向合同其他方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。3、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。第十条 不可抗力条款由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地区县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、或者全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。第十一条 违约责任1、甲方逾期付款的，每逾期一日，按应付而未付款的 1向乙方支付违约金。2、乙方未能在合同约定工期内通过竣工验收或逾期向甲方提交绿化工程竣工验收合格证明 书的，每逾期一日，按工程预算总价款的 2向甲方支付违约金。逾期超过 30 日，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的 20%向甲方支付违约金。3、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方有权解除合同，乙方应向甲方支付工程预算总价款的 10%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予以金额 赔偿。4、若乙方擅自中途更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。否则甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。5、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定，否则因此造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。6、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿。7、甲方依据本合同约定行使解除权的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在此期限内与甲方共同签证已完成的工程量。未经甲乙双方共同签证的工程量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的施工单位进场施工。8、乙方不按时进场开工，在甲方发出书面通知后的 5 日内仍不进场施工的，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的 20%向甲方支付违约金，造成甲方工期延误或其它损失的，乙方应予赔偿。9、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价的 20%向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。10、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的，乙方应当返还因虚报所获得的的工程款，并按虚报工程款的数额向甲方支付违约金。11、乙方未按合同约定及时向甲方提交竣工结算书及完整的竣工结算资料或提交后未按甲方通知的时间和甲方核对工程价款的，每逾期一日，按工程预算总价款的 1向甲方支付违约金。该违约金应在收到甲方通知之日起 5 日内支付。12、乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权在应付未付款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿。第十四条：争议解决方式凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何乙方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十五条 其它1、按本合同约定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后十日内付清，否则按逾期付款处理。2、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3、本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。4、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保养期届满，结清余款之日起自行终止。4、质量保修完成后，由发包人组织验收。四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的乙方承担。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：（1）该工程保修期及绿化养护期限：期限为一年。从竣工验收交付使用之日计算。工程保修期满后 15 天内由乙方书面提出验收，逾期不提出验收的按每逾期一天扣保修金总价的 2%计算。验收后，根据验收结算条件结算余额，一个月内一次性无息付清尾款，到期后 3 天内乙方不提出验收的视为自动延长保修期。（2）工程管理养护及回访：对园林土建工程、绿化工程竣工验收后交付使用定期做检查、回访，进行有效的养护管理，发现问题及时修复。（3）绿化苗木保证养护期满后，草皮覆盖率 100%，苗木成活率100%。本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件。（4）人工破坏，不可抗拒的自然灾害造成损失，甲方负责材料费用，乙方负责人工费用。发包人（公章）： 承包人（公章）：地址： 地址：电话： 电话：邮编： 邮编：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年 月 日 年 月 日