资源预览内容
第1页 / 共7页
第2页 / 共7页
第3页 / 共7页
第4页 / 共7页
第5页 / 共7页
第6页 / 共7页
第7页 / 共7页
亲,该文档总共7页全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
附件五 补充协议一、该商品房与相同户型的样板房因所在楼栋、楼层或地形等不同,局部结构、层高、面积可能存在差异。实际交付以附件四为准(所有层高均包括楼板高度)二、买受人不得以出卖人交付使用的商品房的相关装饰、设备可能出现的瑕疵为由拒绝接受该商品房;买受人在交楼时如对相关装饰、设备提出异议,经出卖人核实,确与附件四约定的装饰标准存在实质性的差异的,由出卖人按附件四约定的标准进行维修、整改,但出卖人对此不承担延期交房责任。三、本合同第七条第一款适用于商品房预售,仅对洋房产品,以建筑面积为依据进行面积确认及面积差异处理,该商品房交付使用后,合同约定建筑面积与产权登记的建筑有差异的,以产权登记面积为准。产权登记建筑面积与合同约定建筑面积发生差异(含误差,下同)双方同意按以下原则处理:1、面积误差比绝对值在0.6以内(含本数)的,买卖不做任何补偿;2、面积误差比绝对值在0.6以上(不含本数)至3以内(含本数)的,买卖双方按产权登记建筑面积及本合同约定的建筑面积单价据实结算;3、面积误差比绝对值3以外(不含本数)的,经双方同意继续履行合同的,产权登记建筑面积大于合同约定建筑面积时,面积误差比3以内(含本数)部分的房价款由买受人补足,超出3部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。经双方协商不同意继续履行合同的,出卖人自合同解除之日起15日内将买受人已付房价款退还给买受人。4、该商品房的产权登记建筑面积与本合同约定建筑面积发生差异,买受人不解除合同的,买受人因于出卖人发出的“退(补) 款通知书”中指定的期限内办理房款的退(补)手续。产权登记建筑面积一合同约定建筑面积面积误差比=合同约定建筑面积100四、本商品房项目为分期规划、分期开发,经规划部门批准或设计单位同意,出卖人对原规划设计方案作出除本合同第七条第二款第2项提到的变更外的局部的调整,可不通知买受人。除非买受人因该局部改变而遭受直接损失,否则出卖人不承担赔偿责任。买受人无权因该局部调整解除合同,出卖人不因此承担违约责任。因政府及相关职能部门的原因导致的规划设计变更,属于不可抗力。出卖人应在变更确立后3 0日内进行公示,但不承担违约责任、赔偿责任。买受人无权因该设计变更解除合同。五、关于银行、公积金按揭付款方式的约定(仅适用于选择银行、公积金按揭方式者)1、买受人必须在认购协议书约定日期办理完毕银行、公积金按揭申请手续并签署抵押贷款合同(协议),并提供银行、公积金按揭所需的全部真实资料,否则视为逾期付款,买受人按本合同第十条之约定承担逾期付款的违约责任。2、买受人申请银行、公积金贷款实际贷款的年限、贷款利率、贷款金额以银行、公积金中心最终审批为准,如银行、公积金中心批准的按揭贷款额低于买受人的申请金额,该差额部分买受人应在银行、公积金中心最终审批之日起5日内付清,否则,视为逾期付款,买受人同意按本合同第十条的约定承担逾期付款的违约责任而不提出任何异议。如买受人无法补交差额部分房款致合同被解除。则买受人应按房屋总价款10向出卖人支 付违约金,出卖人应在合同解除手续办理完毕后退还买受人已付房价款,违约金直接从应退款中扣除。并配合出卖人办理解除合同的手续及承担解除合同的费用。3、如买受人的按揭申请为获银行、公积金中心最终审批同意的,买受人应在银行、公积金中心审批终了之日起5日内付清剩余房款。且不能享受付款方式的优惠折扣,逾期付款的买受人应按本合同第十条之规定承担逾期付款的违约责任;如买受人无法付清房款致使合同被解除。则买受人应按房屋总价款10向出卖人支付违约金,出卖人应在合同解除手续办理完毕后退还买受人已付房价款,违约金直接从应退款中扣除。并配合出卖人办理解除合同的手续及承担解除合同的费用。4、买受人在办理银行按揭手续的过程中,要求终止合同的,买受人须承担违约责任,向出卖人支付房价款总额2 0的违约金。5、买受人在该楼栋初始登记办理完毕前,未按银行贷款合同规定按期偿还贷款,导致出卖人承担了保证责任的,出卖人享有下列权利:(1)有权单方解除本合同商品房买卖合同,收回该商品房,买受人应向出卖人支付房价款总额20的违约金,同时买受人必须在出卖人履行其保证责任后15天内,协同出卖人到市房管局办理商品房买卖合同的注销手续并承担因此产生的相关费用。(2)有权对改商品房以出租、拍卖、申请法院强制执行等方式行使追偿权。并由买受人承担由此产生的各项费用,并向出卖人支付所垫付的各项款项及利息(利息按银行同期贷款利息4倍计算)。6、买受人在房屋所有权证房屋所有权证办理完毕前,未按银行贷款合同规定按期偿还贷款,导致出卖人承担了保证责任的,出卖人享有下列权利:(1)有权单方面解除本商品房买卖合同,收回该商品房,买受人应向出卖人支付房价款总额20的违约金。(2)有权对该商品房以出租、拍卖、申请法院强制执行等方式行使追偿权。并由买受人承担由此产生的各项费用,并向出卖人支付所垫付的各项款项及利息(利息按银行同期贷款利息4倍计算)。六、关于一次性付款、分期付款的约定:在房屋所有权证办理完毕前,出卖人和买受人双方任何一方无正当理由要求终止合同的,责任方须承担违约责任,并按房价款总额的30赔偿对方的损失。四、出卖人应在商品房买卖合同签订之后30日内到常德市房管局办理合同登记备案手续,如因买受人的原因导致不能按期办理商品房买卖合同备案登记的,出卖人不承担违约责任,由此造成的损失由买受人承担。五、出卖人按本合同约定通知买受人办理房屋交付手续,如买受人未按期办理的。出卖人不承担由此而产生的延期交房责任及对该商品房的保管义务,由此造成的损失由买受人自行承担。六、买受人在接受房屋时。若房屋出现了保修范围内的质量问题,由出卖人负责维修、整改,若买受人对维修、整改后的房屋依旧提出异议的,可向有湖南省有资质的建设工程质量鉴定机构申请鉴定,若鉴定为合格,则出卖人不承担任何责任,所产生的一切费用均由买受人承担。七、出卖人逾期交房超过180日后,买受人要求继续履行协议的,逾期交房违约金支付比例最高不超过房屋总价款的2。八、买卖双方在办理房屋交付手续时,买受人需一次性预交半年的物业服务费。买受人没有按照约定日期交房的,物业服务费自交楼通知书约定的交楼时间起计算。九、买受人自行办理分户房屋所有权证和国有土地使用权证,出卖人在办理完毕房屋的所有权初始登记后,通知买受人领取办理房屋所有权证及国有土地使用权证所需的相关资料,买受人逾期未领取以上办证所需的相关资料的,导致办证时间逾期的,出卖人无关。出卖人应协助买受人办理分户房屋所有权证和国有土地使用权证。十、按本合同约定或法律规定买受人可以行使合同解除权的。应在解除情形发生之日起三十日内行使,若买受人未在三十天内行使该项权利的,视为买受人自愿放弃该项合同的解除权。本协议有特殊约定的从约定。十一、买卖双方一致确认,已根据各自的要求和实际情况对本合同之所有的条款予以充分协商,双方对本合同及补充协议条款中免除或限制对方责任、对方权利的内容,在签订本合同时已向对方进行特别解释说明。买受人进一步确认,一知悉并认可本合同及本补充协议之全部条款内容,且本合同及本补充协议条款为其真实意思的反应。十二、商品房买卖合同内容未完善的,以本补充协议为准。十三、本补充协议自出卖人签字盖章、买受人签字之日起执行。出卖人(签章): 买受人(签章):年 月 日 年 月 日7
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号