1建设工程勘察合同岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）工程测量、工程物探工程名称：XXXX 工程地点：XXXX 合同编号： 勘察证书等级： 综合类甲级 发 包 人：XXXX 勘 察 人：XXXX 签订地址： 签订日期： 年 月 日 中华人民共和国建设部国家工商行政管理局2发包人：XXXX (以下简称甲方)勘察人：XXXX (以下简称乙方)甲方委托乙方承担峨眉山项目岩土工程初步勘察任务。根据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，确保工程勘察质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条 工程概况1.1工程名称：XXXX1.2工程建设地点：XXXX 1.3工程规模、特征：XXXX 1.4工程勘察任务（内容）与技术要求： (1)初步查明建筑场地及其附近有无影响工程稳定性的不良地质现象，并对其作出分析与评价。(2)初步查明场地各岩土层结构、成因、岩土性质、均匀性及各岩土层的物理力学性质，尤其应查明基础下软弱和坚硬地层分布、工程特性。(3)初步查明场地地下水类型、埋藏条件、补给排泄条件及对混凝土结构的腐蚀性。评价地下水对地下工程设计与施工的影响，提供各主要土层的渗透系数。(4)判定场地土类型和建筑场地类别，提供抗震设计依据。(5)对地基岩土层的工程特性和地基的稳定性进行分析评价，提出各岩土层的地基承载力特征值，对地基基础型式进行比选、论证并提出合理建议。(6)对勘察区内工程地质条件进行综合评价。1.5承接方式：按国家工程勘察设计收费标准 （2002 修订版）下浮 20%据实结算。 1.6预计勘察工作量：初勘共布置钻孔 22个，预计钻探进尺 434m，其中回旋钻进 372.80m，动力触探 61.20m。 第二条 甲方应及时向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。2.1提供本工程批准文件（复印件） ，以及用地（附红线范围） 、施工、勘察许可等批件（复印件） 。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的现状地形图、建筑总平面布置方案图及工程所需的测量控制点成果资料。2.3提供勘察工作范围已有的有关技术资料。2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、3人防设施、洞室等）及现状具体位置分布图。2.5甲方不能提供上述资料，由乙方收集的，甲方需要向乙方按人民币 / 元支付相应费用。第三条 乙方向甲方提交勘察成果资料并对其质量负责。乙方负责向甲方按规定勘察，提交成果资料肆份，电子文档壹份。甲方要求增加 / 份,乙方按人民币 / 元取费。第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式4.1开工及提交勘察成果资料的时间。4.1.1本工程的勘察工作预定于 年 月 日或甲方下达的通知为准开工，分区施工，现场钻探完工后 10日内提交勘察成果资料，由于甲方或乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。4.1.2勘察工作有效期限以甲方下达的开工通知书或合同规定的时间为准。如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的停工、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式4.2.1本工程勘察费按国家工程勘察设计收费标准 （2002 修订版）下浮 20%据实际工作量结算，预算工程总价款 234240.00元(大写：人民币贰拾叁万肆仟贰佰肆拾整)。 （实际工作中若工作量产生变动，以实际产生工作量计算）完成的工作量甲乙双方现场收方签证。勘察工作结束提交勘察所有成果资料后 15天内，由发包人一次性付清全部工程费用。4.2.2本合同不支付预付款。第五条 甲乙双方责任5.1甲方责任5.1.1甲方委托任务时，必须以书面形式向乙方明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2甲方应负责提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等） 。若因甲方没提供资料或提供的图纸资料不准确造成损失，由甲方负责。5.1.3勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，甲方应按实际发生的工作量支付勘察费。45.1.4甲方负责施工现场“三通一平”并尽可能为乙方的工作人员提供必要的生产、生活条件。5.1.5由 于 甲方原因造成乙方停、窝工，工期顺延。5.1.6甲方应保护乙方的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法） 、专利技术和合理化建议，未经乙方同意，甲方不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，甲方应负法律责任，乙方有权索赔。5.1.7合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。5.2乙方责任5.2.1乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的任务委托书及技术要求进行工程勘察。在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。5.2.2由于乙方提供的勘察成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担甲方另行委托其他单位的勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，乙方除负法律责任和免收勘察费外，乙方应赔偿甲方的实际损失。5.2.3勘察过程中，岩土工程地质情况和预计情况变化较大时，应根据技术规范要求，及时向甲方提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。5.2.4在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。在施工过程中乙方负责自身安全，在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由乙方自行负责。5.2.5乙方在施工中无故停工及自身原因造成窝工等，由乙方自行承担，为此不能按时完成合同内容，甲方有权不支付相应工程款，损失由乙方自行承担。5.2.6乙方的所有设备及材料由乙方自行负责保管。5.2.7本合同有关条款规定和补充协议中乙方应负的其它责任。第六条 违约责任6.1由于乙方原因造成勘察成果资料质量不合格，不能满足技术要求时，免收勘察费，并付给甲方与直接损失部分的勘察费相等的赔偿金。6.2合同履行期间，由于工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未5进行勘察工作的，不退还甲方已付定金；已进行勘察工作的；完成的工作量在 50以内时，甲方应向乙方支付勘察费（预算额）的 50；完成的工作量超过 50时，则应向乙方支付勘察费（预算额）100。6.3甲方未按合同规定时间拨付勘察费，每超过一日，应偿付勘察费的千分之一逾期违约金。6.4由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。第七条 本合同未尽事宜，经甲方与乙方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第八条 其它约定事项：提交报告后，预留 10%作质保金，待详勘完成后一并支付，详勘完成后预留总工程款 5%作质保金。第九条 本合同发生争议，甲乙双方应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向签约地人民法院起诉。第十条 本合同自双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式 陆 份，甲方 叁 份、乙方 叁 份。发包人名称： （盖章） 勘察人名称： （盖章）法定代表人： （签章） 法定代表人： （签章）签订合同代表： （签字） 签订合同代表： （签字）住 所： 住 所：邮政编码： 邮政编码： 电 话： 电 话：传 真： 传 真：开户银行： 开户银行： 6银行帐号： 银行帐号：