1造林绿化工程承包合同项目名称：肇庆市凯高实业投资有限公司凯高庭院造林绿化工程项目工程地点：高要市禄步镇岩口公路边建设单位(以下简称甲方) ：肇庆市凯高实业投资有限公司施工单位(以下简称乙方) ：诚信专业造林工程队2签订日期：2013 年 5 月 日园 林 工 程 承 包 合 同建设单位(以下简称甲方)：肇庆市凯高实业投资有限公司施工单位(以下简称乙方)：诚信专业造林工程队根据中华人民共和国合同法的规定，为明确双方在施工过程中的权利义务以及经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条 承包项目工程概况1、 项目工程名称：肇庆市凯高实业投资有限公司凯高庭院绿化工程2、 项目工程地点：高要市禄步镇岩口公路边3、 施工范围：绿地面积约 6500 平方米。主要包括厂区、广场、庭院、绿化工程。土建游泳池、篮球场、羽毛球场。第二条 工程造价及工程款支付方式1、 工程造价：经双方确定本工程的总造价按照实际造林株数算，工程单价按每株 8 元计算。2、工程完工，经甲方对工程验收合格后，出具工程验收证明书，再全额付款。第三条 营建绿化工程的技术措施及质量一、全山除草、清理灌木质量要求：植树造林前，将全山杂草荷灌木清除、林地内实行带状清理。清理杂草小灌木时，尽可能保留山内，所有杂木、杉木荷果树，并每隔 1 米杂草带内清出一条 13米得水平造林带（造林带间相隔 2 米） 。二、打穴要求：（1）打穴规格：造林穴规格为每穴 50cmX40cmX35cm。（2）岩口村后山打穴数量：株行距 1.5mX2m（每亩套种数量约为 220 株）把挖出的泥土放在穴的两旁，让土壤自然风化，利用土壤的风化、熟化和除去土壤中的虫蛹，加上土壤的理化和形状，提高土壤肥力。（3）东南面山打穴数量，按每亩 180 株200 株技术进行打穴。三、回土要求：回表土时，将穴四周 3cm 厚的表土打碎，清除杂草、树根、石块、芒头，每穴放施基肥 1 公斤，当回土到穴的三分之一时，并于穴土充分混匀，如何继续回土到平穴、穴土表面略倾斜、以提高树穴的蓄水功能。4、种植技术（1）造林树种为：樟树、荷木、紫薇、黎朔、铁冬青、红锥。种植是必须除掉树苗的营养袋后带土种植。种植是做到树苗的根系舒展，扶植苗木，适当深裁压实。最后用松土回穴成馒头状保证树苗成活率 95%以上，一年内如遇死苗，甲方提供树苗，乙方负责免费补种。（2）树种种植以自然混交方式种植。五、特别约定（1）树种购买由甲方负责并运输到山脚。（2）甲方不负责购买化肥所需资金。建议乙方到中肥购买专用4配置绿化树基肥。（3）喷灌另行制定方案。（4）完工后抚育护养另行制定新合同。第四条 工程工期1、 总工期为 60 天开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日。2、 如遇以下情况者，工期相应顺延：(1) 可归责于甲方的其他原因（如设计变更等） 。(2) 自然灾害，包括：战争，地震，台风等。第五条 甲方义务1、委派现场工地代表 ，加强与乙方联系，负责质量检查和监督，处理设计施工技术等问题。2、按规定对主要工序进行检查、监督、验收。第六条 乙方义务1、 按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。2、 指定工程负责人 负责本工程现场工作。处理技术、质量、安全等一切有关事宜。3、 按要求向甲方提交工程进度表。第七条 竣工验收1、乙方在工程竣工前和甲方先进行预验收，符合质量标准经甲方同意，乙方正式递交竣工报告。2、工程竣工后，甲方根据双方确认工程预算、设计施工图纸及5国家相关施工技术规范进行验收，如有出入或施工质量问题，由乙方负责无偿返工，直到符合要求为止。3、工程竣工验收通过后，双方在竣工工程验收证明书上盖章，同时乙方将全部技术档案资料移交给甲方，乙方一切的工程报告、进度计划、工期统计月报、施工会签等文件需交甲方一式三份。4、工程已具备竣工验收条件，甲方不能按期予以验收接管的，其看管维护费用甲方负责。5、在验收中发现质量不符合合同要求或剩余部分尾工时，乙方要按质检规定的时间完成，产生的所有费用由乙方负责。第八条 违约责任1、甲方的责任：（1）未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。（2）工程中途由于甲方原因停建、缓建或变更设计造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。（3）工程未经验收，甲方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。（4）乙方验收通知书送达五日后不进行验收的，按规定按照每日 500 元偿付逾期违约金。（5）不按合同规定支付工程款的，按人民银行逾期贷款利率计付违约金给乙方。62、乙方的责任：（1）未能按照合同的规定履行自己应负的责任，应赔偿甲方由此造成的实际损失。（2）工程中途由于乙方原因停建、缓建或变更设计以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失，均由乙方承担。（3）工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，按照工程延误偿付逾期违约金。（4）工程不能按合同规定的工期交付使用的，按照每日 500 元偿付逾期违约金。（5）在施工过程中，乙方应建立安全防护措施，安全施工、文明施工，否则，因此造成的一切人身事故和其他损失均由乙方负责。第九条 附则1、本合同和施工设计图、工程项目预算以及共同认可的附件共同组合文件，并具有同等的法律效力，乙方施工设计图、工程预算均经甲方认可后，方能正式开始施工。2、本合同如有未尽事宜，经协商同意可由甲乙双方签订附则共同遵守。如单方面不履行本合同造成对方损失的，由责任方承担。执行合同中如有意见分歧，应协商解决，若达不成一致意见的则由肇庆市端州区人民法院管辖。3、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。74、本合同自双方正式签字盖章之日起生效，至甲乙双方履行所有合同义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同即告终止。甲方：肇庆市凯高实业投资有限公司电子邮件：移动电话: 地址：乙方：诚信专业造林工程队电子邮件：移动电话: 地址：双方有任何文件需要送达对方的，请发往上述地址、电话及电子邮件。有关文件被送达至该三项联系方式之任意一项的，即视为对对方的有效送达。双方承诺如联系地址、电话及电子邮件有变更会立即通知对方。签约时间：2013 年 月 日签约地点：肇庆市端州区