电力劳务分包合同篇一：电力工程劳务分包合同劳务分包合同甲方：乙方：甲乙双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，就乙方承接甲方电力（电器）安装工程劳务工程所涉及的双方权利与义务等事项签订合同，双方共同遵守：第1条 工程概况工程名称: 北回归线项目户表巡检 工程地点：第2条 工程范围:主要内容为：1、第3条 合同金额经甲乙双方共同商定，本分包工程的合同包干价为：（大写） （小写￥ .00元）。第4条 付款方式1、本合同无预50%付款。2、工程竣工且送电后，30日内甲方向乙方一次性支付工程款。第5条 甲方权利和义务1甲方负责乙方在施工现场与建设单位的协调工作。2按本合同规定支付乙方工程价款。第6条 乙方权利和义务1 负责工程图纸的现场技术交底。2 乙方进入安装现场前，应勘察施工现场，熟悉场地，做好与土建单位的配合工作。3 严格按施工图要求、国家现行施工安装规范、技术交底的要求施工，确保工期和质量。4精心组织施工，若发现设计及施工存在问题应及时向建设单位或甲方提出，并确保工程衔接及质量。 5严格执行安全措施和操作规程,防止事故特别是人身事故的发生,做好安全防护工作。施工中属于乙方责任造成的安全事故由乙方负责。6办理相关的市政规划手续。第7条 安全措施及责任1施工期间，乙方应加强现场工作人员的安全教育，做好安全措施，严格按安全生产工作规定开展各项工作。在施工过程中发生安全事故由责任方负责。第8条 工程验收质量标准及保修期1 工程验收质量标准:按设计图纸、安装验收规范、成都电业局有关规定为依据。2鉴于本工程为高低压变配电改造工程，经双方同意，以项目送电及工程竣工资料交付完毕视为甲方验收合格。3保修期：从设备正式投运之日起壹年内属乙方安装质量保修期。4 保修期内若发生事故,属于乙方安装质量问题由乙方免费修复或更换。第9条 违约责任1解决合同纠纷的方式：甲、乙双方发生本合同纠纷时，可协商、调解。协商、调解不成时,由所在地人民法院提起诉讼。第10条 协议份数、有效期及其它1 本协议壹式肆份,双方执贰份。2 本协议未尽事宜,双方友好协商另行补充协议执行且具有同等法律效力。甲方单位（章）： 乙方单位（章）： 法定代表人： 法定代表人：(或代理人) (或代理人)联系人： 联系人：地址： 地址：电话：电话：传真:开户银行：帐号：邮政编码：合同签订日期：20XX年2月 传真: 开户银行： 帐号： 邮政编码:2篇二：电力建设工程施工劳务分包合同劳务发包人：劳务承包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。一、劳务承包工作对象及劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：质量标准：质量评定等级为合格二、工作期限开始工作日期： 年月 日；结束工作日期： 年月 日；总日历天数为： 天。三、劳务价款1、本工程的劳务价款采用下列方式计算：根据20XX年江苏省安装工程计价表，按实际完成的工程量清单计算，采用人工定额基价为37元/工日， 取机械费定额总价的50%。2、劳务价款的支付（1）合同生效即支付预付款 元；（2）进度款支付：每月根据本月完成的工程量计算价款， 支付 本月完成价款的60% ；（3）最终支付：工程竣工验收后，根据劳务结算总价款，支付至劳务结算总价款的95% ；劳务结算总价款的5% 作为质量保修金，质量保修期（竣工验收起一年）满后7天内，付清（质量保证金不计利息）。四、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件（施工图纸、补充协议）；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承包合同。五、图纸劳务发包人应在劳务承包人现场开工天前，向劳务承包人提供图纸套。六、劳务发包人义务1、成立与工程相适应的项目管理机构，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向劳务承包人进行交底；2、除非本合同另有约定，劳务发包人应完成施工前期的下列工作并承担相应费用：（1）在施工前向劳务承包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地，具备开工条件的施工场地交付要求；（2）在施工前完成水、电、通讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通讯及施工道路畅通的时间和质量要求；（3）在施工前向劳务承包人提供相应的地下管线路资料；（4）在施工前完成办理下列工作手续（包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务承包人自身的手续除外）；（6）在施工前向劳务承包人提供生产、生活临时设施：满足生产生活要求 ，劳务承包人对其设施进行妥善保管；3、 统筹安排、协调解决非劳务承包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地；4、及时提供相应的施工图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要；5、按本合同约定，及时向劳务承包人支付劳动报酬；6、负责与总包方、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。七、劳务承包人义务1、 对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包人负责，组织具有熟练技术的工人投入工作；未经劳务发包方授权或允许，不得擅自与工程总包方及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度；2、 劳务承包人根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前天提交下月施工计划，有阶段工期要求的提交阶段施工计划，经劳务发包人批准后严格实施；3、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准；科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工期；加强安全教育，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；4、自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；接受劳务发包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况；与现场其他单位协调配合，照顾全局；搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作；5、劳务承包人须服从劳务发包人转发的总包方及工程师的指令。八、工程量及点工的确认1、现场实际完成的工程量按确认的工程量计算劳务报酬的，由劳务承包人按月将完成的工程量报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为进度款的支付依据；2、发生的现场点工按确定的工时计算劳务报酬的，由劳务承包人及时将提供劳务点工数报劳务发包人，由劳务发包人确认，作为工程款的结算依据；3、全部工作完成，经劳务发包人认可后14天内，劳务承包人向劳务发包人递交完整的结算资料，双方按照本合同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。九、争议解决合同双方在履行合同时发生争议，采取以下方式解决：（1）双方达成仲裁协议，向仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。十、因不可抗力事件导致的费用和工期延误由双方协商解决。十一、合同份数本合同正本肆份，具有同等效力，由双方各执二份。十二、补充条款十三、合同生效合同订立时间： 年月日合同订立地点： 本合同双方约定 签字、盖章 后生效。劳务发包人：（公章） 劳务承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电 话： 电 话：开户银行： 开户银行：帐 号： 帐 号：邮政编码： 邮政编码：篇三：电力建设劳务分包合同(新)工程承包方：陕西送变电工程公司第二工程处 劳务分包方：签订日期： 年 月 日签订地点：西安市莲湖区自强西路293号第一部分 协议条款工程承包人（甲方）：陕西送变电工程公司第二工程处劳务分包人（乙方）：为加强工程管理，明确责任，确保工程质量、工期、控制工程 造价，依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规，结合企业有关规定及本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经双方就施工劳务分包事项协商一致，签订本协议，以资共同遵守。一、工程概况工程名称：劳务分包范围：（1）该段全部土石方开挖回填、基础施工及相应的工地运输、材料站用工。（2）工程所有的消材、工器具、安全用具购臵及运输。（3）沙、石、水泥、水的购买及运输（沙石质量必须符合规范要求，采集地必须依据甲方指定地点）。二、分包合同价款该工程的承包为两种方式选其一：（1）万元/公里。（2）砼380元/m(含检修)，组塔500元/吨(含检修)，导线及附件部分万/公里(含检修)。三、劳务分包方式 ：包工、部分包料四、合同工期开工日期：竣工日期：五、工程质量3质量验收标准：02版110500kv电力线路工程施工质量及评定规程与05版110500kv架空送电线路施工及验收规范和专用条款在此基础上约定本工程必须达到的质量评定等级标准。六、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、本合同质量保证协议书及安全施工协议书；3、本工程标准、图纸及有关技术文件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其他书面文件。七、本协议书中有关词语的含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。八、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期、和质量标准，完成本协议书第一条约定工程的劳务分包，并在质量保修期内承担保修责任。九、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款，以及其他应当支付的款项。十、合同的生效：合同订立时间：年月日合同订立地点：西安 本合同双方约定签字盖章后生效。工程承包人：（公章） 劳务分包人：（公章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户银行： 开户银行：账号：账号：第二部分 通用条款一、合同文件1、合同文件及解释顺序1-1、除专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下： 1-1-1、本合同协议书；1-1-2、本合同专用条款、投标过程中的答疑；1-1-3、质量保证协议；1-1-4、安全施工协议；1-1-5、本合同通用条款；1-1-7、标准、规范及有关技术文件；1-1-8、图纸；1-1-9、合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。二、双方一般权利和义务2、甲方代表甲方派驻乙方履行合同的代表，其称谓、姓名、职务、职权在专用条款中明确。3、乙方项目经理3-1、劳