地坪施工班组劳务合同合同编号： 天邑春江花苑3#、4#楼-劳08分包人： （以下简称甲方）承包人：成都市青白江区福鹏建筑劳务有限公司（以下简称乙方）施工班组： 班组（以下简称丙方）经甲、乙、丙三方协商，甲方同意将成都天邑春江花苑工程中“地坪施工分项工程”劳务施工分包给乙方所属班组丙方承建。按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国劳动法及其它有关法律、行政法规，并结合成都市有关规定和本工程具体情况，特签定本劳务分包合同。第一条 工程概况1.1 工程名称： （以下简称春江花苑）。1.2 建设地点：成都市大邑县温泉大道。1.3 工程特点：框剪结构，地下1层，地面8层，建筑面积约为42000m。第二条 劳务承包范围2.1 甲方提供的本工程施工图纸及其相关设计文件、设计说明、图纸会审纪要以及施工过程中下发的设计变更单、技术核定单、现场变更签证单、书面通知单等所涉及的从散水以内（含散水沟）建筑物所有地坪施工分项工程劳务施工。2.2 国家颁布及设计文件要求的最新标准、规范、图集及相关技术文件。第三条 劳务承包内容3.1楼地面地坪及低于地坪标高面的水泥砂浆抹灰施工全过程；厨卫间找平层找补、防水保护层施工全过程；阳（露）台、楼梯踏步/平台水泥砂浆找平施工全过程。剔砍楼地面灰锅巴、清运楼层建渣至指定地点、发水、打巴找平、地坪样板施工、养护、分户验收层高控制。材料供应（细石砼、水泥砂浆等）前后台；地坪二次清补、补烂、局部石匠剔打（0.6m以内）；搭设简易操作架（原则上使用钢管或木高凳）。3.2 施工材料、成品、半成品、废料、建渣等各类材料施工期间场内运输、转运（含建渣、砂浆、砼、炉渣等材料转运上楼或下地下室）、楼层清理、操作面工完料清/场地清、工作面移交以及楼层及外架上剩余材料清理、成品保护。3.4 因丙方原因造成的地坪返工、处理用工（返工、处理造成的材料浪费另计，由丙方支付）。3.5 按成都市安全文明标化施工要求定期和不定期打整其工作面、生活区（含工人宿舍）卫生用工。第四条 劳务费计价方式4.1楼地面工程：按图算实际地坪施工垂直投影面积结算并包干（包工、包辅料、包验收）。4.2计算依据：2009定额及其相关配套文件。4.3包干范围：包人工、包辅料、包机械（具）、包质量验收、包安全、包税费。其中：l 包人工指：丙方在其承包范围内所有承包内容劳务施工所产生的人工费、管理费、配合费（含与水电安装、分包单位、协作单位等工种之间的预留/预埋、二次修复配合用工）等均包含在劳务承包单价内。l 包辅料指：丙方在其承包范围内所有承包内容劳务施工所需用的低值易耗材料购买、租赁费均包ll 包机械（具）指：丙方在其承包范围内所有承包内容劳务施工所需施工机械（具）的进出场费、l含在劳务承包单价内。如清楼地面用的清渣机、灰桶、灰铲、斗车、靠尺、鱼线、扫把、绵砂；三级配电箱出来的照明用的灯、电源线、地拖线等；楼地面发水、养护、冲洗用的胶水管；收面用的砂板、广线、（绝缘）手套；防雨用的简易雨衣；打整工完料清用的扫把、铲子、斗车等 。 租赁费、安拆费、维修费、保养费、折旧费、二次转运费、上下车费、操作人员工资以及附件、预埋件一次性摊销费等均包含在劳务承包单价内如碾压滚实、斗车；砍地坪用的机器、刻纹用的刻纹机等。l 包质量验收指：丙方在劳务施工中必须保证质量，确保工程通过竣工验收和过程中质监站、监理、甲方分部分项验收以及后期的质量保（返）修费用均包含在劳务承包单价内。l 包安全指：为了安全施工，丙方在施工过程中所需的个人安全防护用品的购买、更换、拆旧等费用以及因丙方原因出现安全事故而产生损失均包含在劳务承包单价内。l 包税费指：甲方支付的劳务费中已包含了劳动法及成都建工集团规定的各项税费如甲方代扣代交劳务费总价1.1%个调及现金税等，由丙方承担。第五条 劳务承包单价5.1楼地面工程劳务施工全过程：0.00以下压光地坪（即地下室）： 元/ m包干；地下室斜坡车道（斜坡压光刻纹部份）： 元/m包干（含机械刻纹）。地下室斜坡车道（斜坡防滑齿部份）： 元/m包干（搓衣板）。5.2 -1.5m室外顶板（C20细石砼70厚）防水保护层（按规范留分格缝） 元/m包干。5.3 0.00以上拉毛地坪： 元/m包干；0.00以上厨卫间、阳台楼地面防水找平层和保护层劳务施工单价同拉毛地坪。5.4 楼梯间水泥砂浆压光地平： 元/m包干。5.5 零星签证计时工：技工： 130 元/工日；普工： 80 元/工日。5.6 承包内容以外的工作内容单价：协商定价，并签订补充协议。备注：l 以上劳务承包单价已综合考虑了市场各种风险因素，为承包范围及内容内的一次性报价，施工期间内不以任何理由作调整，否则视为乙方、丙方违约。l 承包单价包含了劳务承包内容中规定的所有工作内容，甲方不再另行计工、计量、计价、调价。l 室内地坪施工范围以地坪标高为界，低于地坪的部位属于地坪班组施工，如排水沟、电缆沟、积水坑。l 承包单价已包含了甲方应提供给丙方的安全防护用品如安全帽、安全带、防护眼镜（罩）、绝缘手套、绝缘防滑鞋等费用，丙方须无条件为所属工人提供合格的安全防护用品（注：安全防护用品必须是正规厂家生产并出具产品合格证，经得住上级安全部门检查）。l 本分项工程原则上不发生计时工、计件量签证。若确应甲方或建设单位要求且不属于丙方承包范围内的承包内容而新增加的工作内容，经甲方责任工长同意、安排，且丙方及时办理了项目计时工或计件量签证单，可结算调增，计入劳务结算方单。l 丙方必须完成劳务承包范围内的所有承包内容，方能获得基价的100%。l 通过市优质结构工程验收，丙方则全额获得质量优良奖，反之，若因丙方原因造成未通过验收，则不能获得质量优良奖。l 丙方在施工期间未给甲方或协作班组造成经济损失10000元以上的安全事故，可全额获得安全奖，反之，则不能获得安全奖。l 地坪施工能按甲方要求完成节点目标工期，可获得全额工期奖，反之，则不能获得工期奖。l 通过市标化工地验收，丙方则全额获得文明施工奖，反之，若因丙方原因造成未通过验收，则不能获得文明施工奖。第六条 履约保证金6.1 丙方自愿向甲方缴纳 元（人民币）作为本劳务合同履约保证金，签订之前须交到甲方项目经理处，并办理书面交款手续。否则，甲方有权变更承包人和施工班组，所造成损失和责任，由丙方承担。6.2 履约保证金在该工程地坪施工完，不计利息再退还75%；本分项工程验收优良后，甲方不计利息一次性退还丙方保证金余款。6.3 履约保证金退还审批流程：合同约定到期，丙方提出退还书面申请上交分管工长、责任工长、技术负责人逐级审核丙方施工期间合同执行情况，批注结论性意见交项目经理审批退还保证金。 l 履约保证金退还时应扣除丙方在履约过程产生的违约金，不足部份在丙方劳务费中补扣。 l 丙方在合同履约过程中产生违约索赔单等原始依据应附于审批单后，以供项目经理审核备查。第七条 工程工期目标、管理及承诺7.1 本分项工程总工期为：17 （日历天），起止时间：自进场施工之日起，至本工程竣工验收之日止，含法定节假日、各工种配合用时及分包单位施工用时在内。7.2 进场日期：定为2012年6月13日（以甲方通知为准，各节点目标工期顺延）。 项目名称建筑面积各节点目标工期基础结构完成时间主体结构完成时间地坪施工完成时间收尾工作完成时间竣工验收春江花苑l 上述节点目标工期除不可抗力或双方书面确认延长外，均不得变更或延长。l 因不可抗力或甲方责任需要顺延工期，丙方应在情况发生后7天内就延长的工期以书面形式向甲方提出报告，在取得相关证据并经甲方确认后工期可顺延，否则不顺延。7.4 阶段目标工期：7.4.1 阶段目标工期指：由甲方责任工长或技术负责人依据建设单位和节点目标工期要求及工程实际情况制定的月进度计划或周进度计划。7.4.2 甲方制定的阶段目标工期进度计划，丙方负责人必须签字认可（有争议，协商；协商不成，以甲方项目经理裁定为准），丙方不得无故拖延不签，超过2天视为认可。7.4.3 阶段工期进度计划一经排定，甲乙丙三方均必须遵照执行。进度完成情况，将作为甲方按合同支付丙方当月劳务费进度款的重要依据之一，附于进度款审批单之后，报送甲方项目经理。7.5 乙方、丙方承诺：7.5.1 因丙方原因，不能按期完成各阶段目标工期或未按约定时间完成配合工作而影响其它工序后续施工，甲方将处以丙方500-1000元/天按延误天数累计计算的工期索赔，并按每拖延一天，甲方将延后3天支付丙方劳务费进度款，并以此类推，且丙方必须垫资当月劳务费进行施工，并不得因此而停工，否则将承担停工违约责任。7.5.2 因丙方原因，不能按期完成各节点目标工期或影响其它工序后续施工，甲方将处以丙方每个节点工期1000-2000元/天按延误天数累计计算的工期索赔，扣发工期奖并延期返还丙方交纳的履约保证金；若由此影响甲方总体进度计划实现或工程不能按期竣工验收移交业主，丙方除承担上述工期索赔外，还将被没收履约保证金和承担由此产生的一切损失（含业主索赔、罚款等）。第八条 工程质量目标、管理及承诺8.1 本工程质量目标：必创“市优质结构和芙蓉杯”，争创“省优质结构和天府杯”。8.2 丙方在施工过程中必须牢固树立“建精品工程，做好每道工序、每个细节” 的质量意识， 严格按照设计图纸、图集、现行规范进行施工和验收，确保该工程本分项达“优良”标准，尤其要保证要保证地坪不空壳、不开裂、不翻砂等，符合设计、规范、质量要求，确保分户验收时层高尺寸误差不大于10MM，达到规范验收要求。8.3 甲方在每月月底收方支付丙方劳务费进度款之前将组织各班组负责人共同对其当月完成量（或部位）进行质量验收。质量验收依据国家现行施工和验收规范，质量验收结果作为甲方支付进度款的重要依据之一，并附于进度款审批单之后，报送甲方项目经理。l 每个质量检验批施工完毕后，先由丙方组织班组自检，自检合格后再通知甲方工长和专职质检员质量验收。l 丙方当月完成量（或部位）中质量验收不合格的部份，甲方不收方，不付款，且丙方必须及时组织人员返工、整改，经复验合格后，纳入下月收方、付款。若丙方施工质量问题造成返工，而丙方拒不返工、整改，则由甲方另行安排人员代其返工整改，所发生的所有费用由工长签发项目索赔通知单在丙方结算时双倍扣除，并视情节轻重，对丙方加重质量索赔。l 质量返工部位，若甲方复验不合格，将对丙方处以500元/次的质量索赔。若造成大量返工或由此严重阻碍下一道工序施工，丙方须赔偿返工所需的甲供材料费或其它班组损失（含窝工损失），并扣发质量优良奖。8.4 凡属丙方错误抄平放线、收面或不按施工图纸、图集、规范、操作规程以及甲方技术交底等要求施工，造成质量事故或返工，一切损失和责任均由丙方承担。l 丙方施工中若出现重大质量问题或连续两次出现较大质量问题，甲方将处以丙方1000-5000元/次的质量索赔，并承担由此给甲方造成损失和责任，扣发质量优良奖，且视其整改返工情况，甲方保留进一步质量索赔、延期返还或没收丙方履约保证金的权力。l 因丙方原因造成质监站、建设单位在工程竣工验收不合格，由丙方承担返工损失，并扣发质量优良奖，没收履约保证金。若造成严重后果的，甲方将加倍索赔并赔偿甲方相应损失。8.5 丙方在施工中每道工序穿插交接前，其工作面必须工完料清、场地清后，经三方即甲方、各工序交接班组负责人共同交接验收，并在工序交接验收单上签字认可。l 丙方无工序交接验收单，其完成工程量不得纳入月底质量验收，当月不收方，不付款。