资源预览内容
第1页 / 共13页
第2页 / 共13页
第3页 / 共13页
第4页 / 共13页
第5页 / 共13页
亲,该文档总共13页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
2020最新上海房屋买卖合同范本2020最新上海房屋买卖合同范本合同编号:_出卖人:_买受人:_依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在公平、自愿、协商全都的根底上就买卖商品房达成如下协议:第一条工程建立根据1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式获得座落于_地块的国有土地用法权。2、该地块【国有土地用法证号】【城镇建立用地批准书号】为:_,土地用法权面积为:_,买受人购置的商品房以下简称该商品房所在土地用处为:_,土地用法年限自_年_月_日至_年 _月_日止。3、出卖人经批准,在上述地块上建立的商品房【地名核准名称】【暂定名】为:_,建立工程规划答应证号为:_,建筑工程施工答应证号为:_,建立工程施工合同商定的开工日期为:_,建立工程施工合同商定的开工日期为:_. 其次条商品房状况该商品房销售答应证号:_.商品房座落:_区_县_路、道、街。设计用处_;建筑构造_;建筑层数为_层。建筑面积_平方米,其中:套内建筑面积_平方米,公共部位分摊建筑面积_平方米。商品房平面图见附件一,商品房抵押、租赁等状况见附件二。第三条计价方式与价款出卖人与买受人商定按下述第_种方式计算该商品房价款: 1、按建筑面积计算,该商品房单位为_币每平方米_元,总金额_币_元。2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为_币每平方米_元,总金额_币_元整。3、按套单元计算,该商品房总价款为_币_元整。第四条付款方式及期限买受人实行以下第_种方式付款。1、一次性付款,自签约日起_日内付全部价款_元。小写:_万元2、分期付款。1第一次付款自签约日起_日内付全部价款的_%;_币_元。小写:_元2其次次付款自签约日起_日内付全部价款的_%;_币_元。小写:_元3其余局部在移交房屋前一天付清_%;_币_元。小写:_元3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_%,其余价款可以向_银行或住房公积金管理机构借款支付。第五条房产交付1、房产实物情况、权利情况,符合有关规定和双方商定的,方可交付;不符合有关规定和双方商定的,不得交付。2、出卖人须于_前,将该房产及相关证明交付买受人。如遇不行抗力,双方商定处理方式:_.3、上述相关证明包括:_.第六条产权转移登记及其他相关设施登记1、协议订立后,买卖双方应在30日内,到房屋全部权登记机关办理房屋全部权转移登记手续。2、根据有关规定,其他相关设施应办理登记的,应在规定期限内办理。3、如因一方缘由造成另一方未能准时办理房屋全部权转移登记、其他相关设施登记造成损失的,应依法担当违约责任。第七条出卖人逾期交付商品房的处理除遇不行抗力外,出卖人如未按本合同商定日期交付商品房,逾期在_日内的,买受人有权向出卖人追究已付款利息,利息自合同商定出卖人应支付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述商定期限的,买受人有权根据下述的第_种商定,追究出卖人违约责任:1、合同连续履行。出卖人应支付买受人已付款利息,利息自合同商定出卖人应交付商品房之日次日起至实际交付商品房之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的_向买受人支付违约金。2、解除合同。出卖人应退还买受人已付款、支付已付款利息,利息自合同商定出卖人应交付商品房之日次日起至出卖人退还买受人已付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,出卖人还应每日按商品房价款的_向买受人支付违约金。买受人的实际损失超过出卖人支付的违约金时,出卖人还应担当赔偿责任。第八条买受人逾期付款的处理买受人如未按本合同商定的日期付款,逾期在 _日内的,出卖人有权追究买受人逾期付款及其利息,利息自合同商定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。如超过上述商定期限的,出卖人有权根据下述的第_种商定,追究买受人违约责任:1、合同连续履行。买受人应支付逾期付款及其利息,利息自合同商定买受人应付款之日次日起至实际付款之日止,按银行同期贷款利率计算。此外,买受人还应每日按商品房价款的_向出卖人支付违约金。2、解除合同。买受人应每日按商品房价款的_向出卖人支付违约金。第九条面积确认及面积差异处理。一依据当事人选择的计价方式,本条规定以_建筑面积/套内建筑面积本条款中均简称面积为根据进展面积确认及面积差异处理。二当事人选择按套计价的,不适用本条商定。三合同商定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记面积为准。四商品房交付后,产权登记面积与合同商定面积发生差异,双方同意按第_种方式进展处理:1、双方自行商定:_.2、双方同意按以下原那么处理:1面积误差比肯定值在3%以内含3%的,据实结算房价款;2面积误差比肯定值超出3%时,买受人有权退房。五买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人,并按_利率付给利息。六买受人不退房的,产权登记面积大于合同商定面积时,面积误差比在3%以内含3%局部的房价款由买受人补足;超出3%局部的房价款由出卖人担当,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比肯定值在3%以内含3%局部的房价款由出卖人返还买受人;肯定值超出3%局部的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面积-合同商定面积面积误差比=100%合同商定面积七因设计变更造成面积差异,双方不解除合同的,应当签署补充协议。第十条出卖人关于房屋产权情况的承诺出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人缘由,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人担当全部责任。假设出售的商品房设有他项权利的,出卖人应当在出售前征得他项权人的书面同意,并以书面形式公示和明确告知买受人。第十一条出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付用法的商品房的装饰、设备标准应符合双方商定附件三的标准。达不到商定标准的,买受人有权要求出卖人根据下述第_种方式处理:出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。第十二条出卖人关于根底设施、公共配套建筑正常运行的承诺本工程物业管理用房为_,位于_幢_单元_房号_,轴线范围_.出卖人承诺与该商品房挺直关联的以下根底设施、公共配套建筑按以下日期到达用法条件:1、于_年_月_日前通水;2、于_年_月_日前通电;3、于_年_月_日前通气;假如在规定日期内未到达用法条件,双方同意按以下方式处理:1、_2、_第十三条风险责任的转移该商品房的风险责任自交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按商定的日期办理该房屋的验收交接手续,出卖人应当发出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的,那么自催告书商定的验收交接日之其次日起该房屋的风险责任转移由买受人担当。第十四条保修责任自买受人实际接收该商品房之日起,出卖人对该商品房的以下部位和设施担当建筑施工质量保修责任,保修期内的保修费用由出卖人担当:1、墙面,保修_月;2、地面,保修_月;3、顶棚,保修_月;4、门窗,保修_月;5、上水,保修_月;6、下水,保修_月;7、暖气,保修_月;8、煤气,保修_月;9、电路,保修_月;保修期内,因不行抗力的因素,或其他非出卖人缘由造成的损坏,出卖人无须担当责任,但可帮助修理,修理费用由买受人担当。第十五条质量争议的处理买受人对该商品房提出有重大质量问题,买卖双方产生争议时,以_出具的书面工程质量评定看法作出处理争议的根据。第十六条双方可以就以下事项商定1、该商品房所在楼宇的屋面用法权。2、该商品房所在楼宇的外墙面用法权。第十七条房屋的用处1、买受人的房屋仅作_用法,买受人用法期间不得擅自转变该商品房的建筑主体构造、承重构造和用处。除本合同及其附件另有规定者外,买受人在用法期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施,并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。2、出卖人不得擅自转变与该商品房有关联的公共部位和设施的用法性质。第十八条物业管理该商品房移交后,买受人承诺遵守小区楼宇管理委员会选聘的物业管理公司制定的物业管理规定;在小区楼宇管理委员会未选定物业管理机构之前,出卖人指定_公司负责物业管理,买受人遵守负责物业管理的公司制定的物业管理规定。第十九条声明及保证出卖人:1、出卖人有权签署并有力量履行本合同。2、出卖人签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对出卖人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4、出卖人为签署本合同所需的内部受权程序均已完成,本合同的签署人是出卖人法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。买受人:1、买受人有权签署并有力量履行本合同。2、买受人签署和履行本合同所需的一切手续_均已办妥并合法有效。3、在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对买受人履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4、买受人为签署本合同所需的内部受权程序均已完成,本合同的签署人是买受人法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。其次十条保密买卖双方保证对在争论、签订、执行本协议过程中所得悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料包括商业隐秘、公司方案、运营活动、财务信息、技术信
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号