实用的工程合同合集10篇好用的工程合同合集10篇随着法律观念的深化人心，许多场合都离不了合同，合同是企业发展中一个特别重要的因素。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？以下是我细心整理的工程合同10篇，希望对大家有所帮助。工程合同 篇1发包人：召陵区归村西村村委会 （以下简称A方）承包人：漯河市富地诚达建筑安装工程公司 （以下简称B方）经过AB双方协商，就本工程施工事项协商一样，订立本合同，共同遵照执行。一、工程项目1、 工程名称：归西村混凝土道路2、 工程地点：归村西村3、 承包范围：350米混凝土道路4、 承包方式：包工包料、包质量、包工期、包平安、包文明施工及验收通过。5、 合同价款：合同总价款15万元。二、 技术要求1、路面为18cm厚C25水泥混凝土路面，宽3。5米。2、 18cm厚3：7灰土垫层。三、 施工及质量要求1、路基处理在原有路基的基础上，对凹凸不平路段，采纳推土机或装载机整平，并清除地表杂草，然后用压路机压实。2、严格限制路面材料质量，垫层必需夯实，否则返工。四、 双方权利和义务1、发包人主要工作：负责场地三通一平；2、承包人主要工作：负责本工程施工范围内的施工平安工作。承包人应按有关规定严格实施平安防护措施，担当由于自身平安措施不当造成事故的责任和因此而发生的费用；做好现场设备、材料的照管工作。五、工程价款的支付工程竣工拔工程总造价的98%。工程质量保证金为总造价的2%，质保期一年，质保期自竣工验收之日计算，期满后一次性支付质保金。六、平安文明施工承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，细心组织、文明平安施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。承包人在施工过程中发生的一切平安事故、质量事故均有承包人自行负责并担当相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。工程合同 篇2托付方（以下简称甲方）：服务方（以下简称乙方）：风险提示：发包人的相对义务依据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应帮助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能刚好办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据中华人民共和国合同法，经双方友好协商，就甲方的消防设备托付乙方进行维护保养，达成如下协议条款，共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：二、工程期限风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照详细情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人缘由，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自运用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。 本协议自双方签字、盖章之日起即为生效，有效期为_年_月_日至_年_月_日。三、托付内容：1、甲方托付乙方保修服务的消防设备共有3个系统：（1）火灾自动报警消防联动限制系统；（2）消火栓系统；（3）自动喷淋灭火系统。2、消防系统的维护保养：共_个月。四、工程价款及结算方式修理费用及其付款结算方法：1、经双方协商，该项工作每年的维护保养费_元。（大写：_元整）。2、协议双方签字盖章生效后半年内支付协议额的_%的维护费，即：_元。（大写：_元整）五、双方义务甲方：1、甲方需供应消防系统的全套竣工资料，假如竣工资料不全，应供应消防平面图或建筑结构图，以保证乙方的维护保养工作能得到顺当进行，其中包括消防水系统、电系统的系统图及平面图，主要消防产品资料等。在维护过程中，乙方如需原设计、施工单位供应有关资料，甲方应牵头做好协调工作。2、甲方应支配专职值班员24小时值班，值班员能够正确操作设备，遇有故障状况刚好通知乙方。3、值班员对设备运行状况做好日常记录，仔细填写故障报修单并刚好报修，对重大修理项目主动组织协调。4、甲方如进行装修，必需事前通知乙方，不经乙方同意，装修方不得随意打断、更改消防线路；移动或拆除探测器。装修改造期间现场的消防平安工作由甲方负责。5、保养期间甲方应派相关人员并供应便利条件，帮助乙方的工作。乙方：乙方承接消防系统的维护保养任务后，对该工程消防系统做到细心维护，科学检修。1、在对某些隐藏工程进行修理时，乙方应尽量爱护原设施，若不行避开要对原装修进行改动，由甲乙双方协商解决。2、乙方应严格执行定期检修和紧急排故等维护保养工作。每次保养后，乙方应向甲方供应一份由乙方技术人员签名的保养记录，并由甲方主管领导或指定代表签字确认。3、乙方在维护保养期间负责各消防设备的清洁工作。4、消防设备在运用过程中如有损坏乙方负责修理，假如设备严峻损坏至无法修复须要更换时，设备金额达到人民币100元以上的，乙方需向甲方主管部门提出，经甲方同意后再行更换，更换费用由甲方担当，并按设备报价合理收取。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，详细分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当依据有关法律规定以及合同约定担当保修责任。发包人未经竣工验收擅自运用工程的，保修期自转移占有之日起算。六、修理方案乙方应依据甲方公司维保标准开展相应的维护保养工作，保证系统的正常运行。风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人缘由造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人担当由此增加的费用和（或）延误的工期。七、工程质量及验收严格根据国家相关规范进行施工，达到合格标准。乙方完工后，甲方应在30天内向市消防支队申请验收，乙方保证能通过消防部门的一次性验收，并将竣工图及资料交齐甲方后方可进行结算。如工程未能通过验收的，乙方须返工至通过验收合格为止，各种费用自理并担当逾期交付的违约责任。风险提示：明确违约责任在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩处方法，通过明确违约时须要担当的责任，来督促各方真正履行应担当的义务，一旦违约状况发生，也有据可依。八、违约责任（1）甲方不按时付款的，甲方从逾期付款之日起，每逾期一天，按应付款的千分之一向乙方支付违约金。（2）乙方不按时完成工程，超工期的，每超工期一天，按合同总额的千分之一向甲方支付违约金。（3）乙方完成的工程不符合质量要求的，消防部门一次性验收不合格的，应返工直至达到要求，造成超工期的，按本条第（2）项支付双倍的违约金。造成复检的费用由乙方担当（包括二次检测费）九、争议解决因履行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成的，依法向工程所在地区人民法院起诉。十、其他1、本合同经双方签字盖章之日起生效。2、本合同一式四份，双方各执两份，具同等法律效力。甲方（公章）：签约代表：签约时间：_年_月_日签约地点：乙方（公章）：签约代表：签约时间：_年_月_日签约地点：工程合同 篇3发包人(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的详细状况，为明确双方责任、协作协作，确保工程施工质量，经甲乙双方同等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范JGJ79-20xx要求。5、预料施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：其次条：甲方应向乙方供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责：1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务托付书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于年月日竣工，总工期为 天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量改变等特别状况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为 元，总价预料为元(大写： ) ，总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款 30 %的款项，计 元;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时，甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项，计 元。剩余 10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计第五条：双方责任1、甲方托付任务时，必需以书面形式明确施工任务，并按其次条规定供应文件资料。2、甲方应为乙方供应基本的工作条件，如3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方托付书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守平安和保密规则，对施工过程中发生的平安事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1、因甲方未向乙方供应基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满意技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方担当。3、合同履行期间，若因工程停建甲方须要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已起先进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每拖延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同时发生争议，双方刚好协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持 份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇4用人单位（甲方）：地址及邮政编码：