施工合同模板集合9篇施工合同模板集合9篇在人们愈发重视契约的社会中，合同在生活中的运用越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是我为大家收集的施工合同9篇，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1甲方：公司名称 （发包方）乙方： 项目部，负责人： 负责人身份证： （承包方）依据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同所规定之内容，甲乙双方就乙方的内部承包考核事宜，经充分协商后自愿达成合同内容如下：一、 工程概况：建设单位 工程名称 建筑面积 工期 质量等级要求 合同价款（大写） 平安风险统筹金 三材供应状况二、 承包范围及方式：承包范围： 承包方式：项目部负责人自负盈亏、内部承包考核制。三、 结算方式：1、 乙方应上缴甲方的管理费（包括代收代交）按本工程总造价的 %计算。 若工程无重大质量平安事故，做到文明施工按期交房，则按 %上交甲方管理费。其他按细则执行。2、 市劳保统筹基金按工程决算中实收实缴计算。3、 水电协作费：临设（办公、宿舍）水电由公司水电安装部负责安装，土建不再收取协作费，安装生活用水电自理。4、 工程结款：建设单位进度款到账后，扣去乙方应担当的各项费用及风险金，依据乙方供应的合法票据，经甲方财务部核实后拨给乙方运用。四、 违约责任及争议解决：1、 任一方违约的应按合同价款的 %对非违约方担当违约责任；造成非违约方损失的还应对其实际损失进行赔偿。2、 因履行本合同书而发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，双方一样同意由甲方公司所在地法院管辖审理。五、 本合同书经甲、乙双方签字或盖章即生效，至本工程项目应结算款项全部清结时自行终止。本合同书附件系本合同不行分割之组成，与本合同书具有同等效力。六、 本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。甲方（盖章） 乙方（签字）：代表（签字）： 身份证：签订日期： 签订日期：施工合同 篇2甲 方：_乙 方：_甲乙双方为_（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_（地点名称）弱电综合布线系统2、工程地址：_3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；帮助安装防雷、消防系统产品。其中包括暗管暗线工程、综合布线工程、UPS配电工程。乙方详细负责：(1) 暗管暗线工程中的配管穿线、底盒安装、面板安装、配线箱安装(2) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、机柜安装、配线架和理线器的安装，设备的安装和系统调试(3) UPS配电工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装、面板安装、配电柜和电池组的安装和系统调试；(4) 整个弱电工程选购部分包括：除综合布线工程所用的交换设备及UPS配电工程中所用的UPS主机由甲方选购外，其它材料和主材由乙方统一选购。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1）完成_（地点名称）弱电综合布线系统（工程量为：约 米金属桥架安装；约_米的管路铺设；约_个信息点布线安装；约_个机房信息点布线安装；约_条室内光缆布线；及帮助安装防雷系统产品、消防系统产品）2）提交信息点平面标识图、配线架标识表、线缆标签、及相关对应文档资料。3、乙方保证统一着装（工作服）在现场施工及项目班组长每天到场。4、乙方保证该项目工程开通正常运行一年的维护工作。5、甲方应刚好将工程材料运到现场，并存放在平安的仓库。三、工程进度支配1、在甲乙双方协商下，安排在_年_月_日前全部完工。2、若遇甲方无法供应施工条件，甲乙双方另行协商。四、工程验收时间工程完工后一月内，甲方应组织验收。无正值理由在一月内不组织验收视为工程合格。五、合同预算金额本合同预算总金额为：（人民币）_元整（000.00）六、结算方式工程量进行到50%时甲方向乙方支付合同总额_%的预付款。工程验收合格后一周内付_%；余款_%一年内付清。乙方向甲方开据_省_市建筑安装专用发票。七、人力不行抗拒事故如因斗争、火灾、水灾、台风、地震和其它人力不行抗力事故导致工期延误，则工期顺延，责任不在乙方。但乙方应马上通知甲方，并有实行一切必要措施从速完成施工。八、违约责任甲方不按本合同第六条的规定支付工程款，应担当每天千分之五的违约金。乙方中途舍弃工程安装，合同金额不予支付处理；乙方不遵守保密约定应担当合同金额的百分之五十的扣款。九、解决争议的方式本合同发生纠纷，双方应协商解决，协商未成，交乙方所在地人民法院管辖。十、合同生效及其它1、本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章即生效。2、本合同所属的附件与本合同具有同等效力。3、本合同执行过程中，签订的补充协议属合同的组成部分。4、若有未尽事宜，双方友好协商解决。甲方（签章）：_ 乙方（签章）：_法定代表或其托付人：_法定代表或其托付人：_地 址：_地 址：_开户行：_ 开户行：_帐 号：_帐 号：_签约时间：_年_月_日 签约地点：_施工合同 篇3发包人(全称)：XXX承包人(全称)：XXX依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本施工事项协商一样,订立本合同。一、工程概况： XXX道路硬化工程硬化面积约*平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为XX万元。二、合同工期：工程在20xx年X月XX日前完工。三、质量要求及奖惩措施：1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必需做到平安生产，文明施工。2、村内主干线路面按四级马路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。水泥混凝土标号C25标号，板厚15cm，弯拉强度4.5Mp以上。施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必需采纳碎石，并符合国家有关标准规定，依据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳协作比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按马路工程水泥混凝土试验规程，不合格材料不得进场施工。路面应实行横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。工程档案资料及试验资料送*村委会一份备查。3、奖惩措施：承包人必需严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必需无条件返工，担当返工损失，保质期为一周年。四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚 15CM单价为40元/平方米;工程量按实结算。五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，阅历收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。六、承包人向发包人供应履约担保，担保方式为：履约保证金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。七、奖罚措施：1、工程在20xx年X月XX日前竣工。除不行抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子具体名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，抽查时发觉擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。3、承包人必需接受发包人的监督员监督，接受整改看法。八、平安责任：1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。2、承包人施工期间爆破作业人员必需持证上岗(三员三证齐全)，并做好平安保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身平安和行车平安、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。十、该工程质量保修责任与义务按国务院20xx年1月20日颁发的建筑工程质量管理条例等有关法规执行。十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份,*办公室存档一份。十二、合同生效合同订立时间：20xx年X月XX日合同订立地点:XXX本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：(公章) XXX承包人:XXX代表： 居处:电 话: 电 话：施工合同 篇4合同编号：_发包人（简称甲方）：_承包人（简称乙方）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国消费者权益爱护法以及其他有关法律法规的规定，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在遵循自愿、同等、公允、诚信的原则基础上，经双方协商一样，签订本合同。第一条 工程概况和造价1、甲方装饰装修（以下简称装饰）的住房系合法拥有。甲方的有效证明：_。乙方为本市经工商行政管理部门核准登记的企业，企业资质状况：_。2、装饰施工地址：_区（县）_路_弄（村）_号_楼_室。3、住房结构：_房型_房_厅_厨_卫_阳台，套内施工面积_平方米。5、装饰施工内容：见附件一装饰施工内容表。6、承包方式：_（包工包料、清包工、部分承包）。7、总价款：￥_元，人民币（大写）：_元。其中：材料费：_元，人工费：_元，拆除费：_元，清洁、搬运、运输费：_元，管理费：_元，税金（3.41）：_元，利润：_元，其他费用_元。“总价款”是甲、乙双方对设计方案、工程报价确认后的金额，在一般状况下竣工结算时上下增减的幅度在没有项目变更的状况下不超过结算价的5%。双方约定，合同签订生效后，如变更施工内容、变更材料，这部份的工程款应当按实计算。8、工