本文档为Word版本，可随意编辑的转让购房合同三篇有用的转让购房合同三篇随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，能够利用到合同的场合越来越多，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。拟定合同的留意事项有许多，你决定会写吗？下列是我帮大家收拾的转让购房合同3篇，欢送阅读与收藏。转让购房合同 篇1甲方：身份证号码：身份证号码：乙方：身份证号码：鉴于甲方已经于 年 月 日与有限公司签订编号为 的商品房买卖合同，该合同商定标的房屋为海口市海口市北侧A3栋住所楼A3-504房，建造面积为91.61平方米，按建造面积计算，单价为人民币元，总价为人民币 元。经双方友好商议，甲方情愿归还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为 商品房买卖合同中买方既本协议中的甲方的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务，特做下列商定，由双方恪守。一、转让价款、支付方式1、编号为 商品房买卖合同中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元；2、签订本协议之日起3个工作日内，甲乙双方去银行 支行设立共管账户；3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币20万转让甲乙双方设立的共管账户；4、甲方归还完毕标的房屋银行贷款，并办理结束与解除与*有限公司签订的编号为 商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续准时短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元；5、乙方与开发商*有限公司签订商品房买卖合同该合同与编号为 的商品房买卖合同相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致，并取得由开发商*有限公司出具正式的与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方详细时间协作甲方向银行 支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币63万元给甲方。二、双方保证与允诺1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内，归还完毕标的房屋银行贷款后，并办理结束与解除与*有限公司签订的编号为 商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预告登记手续；2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内，乙方可以与开发商*有限公司签订商品房买卖合同该合同与编号为 的商品房买卖合同相比除买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一致，并取得与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票；3、乙方保证根据本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。三、违约责任1、乙方违背本协议第一条第3款商定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同；2、乙方违背本协议第一条第4款商定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一承当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方承当违约金人民币20万元；3、乙方违背本协议第一条第5款商定，逾期通知的，按本协议总价款的的日万分之一承当违约金，收到甲方通知后不协助办理解付款手续的，每次承当违约金人民币1万元；4、甲方逾期办理本协议第二条第1、2款的，按逾期时间，每日按本协议总价款的日万分之一承当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求甲方承当违约金人民币20万元；5、甲方办完全部应办手续后，因乙方自身缘由不与开发商*有限公司签订商品房买卖合同的，那么乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元；6、开发商*有限公司提供养乙方签订的商品房买卖合同与编号为 的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不一致的，乙方可以挑选拒绝签订该买卖合同，不属于本协议第三条第4款商定的情形，且甲方须赔偿乙方违约金人民币20万元。四、争议处理1、履行本协议过程中，如有争议双方因商议解决，商议无果的双方一致同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。五、其他1、无论双方任何一方依据本协议商定单方解除合同、或双方协议解除合同的，都必需以书面形式通知对方或者双方形成书面商定，乙方可以凭借书面通知及书面商定单方解付甲乙双方在银行 支行共管的资金2、双办法定联系方式为下列列明，致函、短信、电邮下列联系地址均视为已经履行完毕通知义务。甲方：联系人，地址： 电话：电邮： 乙方：联系人，地址： 电话：电邮：3、本协议一式四份，双方各执两份，双方签名后生效。4、甲方于 年 月 日与*有限公司签订编号为 的商品房买卖合同为本协议书附件。甲方： 乙方： 时间： 地点：转让购房合同 篇2甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：经甲乙双方商议一致同意，就单位团购楼房指标转让自愿达成下列协议：1、甲方将在通山县住房和城乡建立局获得单位团购楼房集资筹建住所楼房指标一套三室两厅，自愿转让乙方。2、乙方应付给甲方指标转让费贰万元整及房款首付伍万元整，乙方合计应付款柒万元整。3、甲方与所在住房和城乡建立局获得单位团购签订集资建楼合同后，根据合同规定的楼房价款由乙方筹资建楼房，乙方将筹建的建楼款准时交给上述单位，甲方申明在此楼房建立中不投入任何费用。4、此房所在的详细单元及楼层需等单位政策而定。5、甲方将此房指标转让给乙方后，楼房的全部权和使用权都属于乙方，如遇楼价回升，甲方不能反悔索要回此房，违者除偿还乙方所付的全部款项。如遇住房和城乡建立局政策变动，此楼房无法建立时，甲方将乙方所付的转让费一次性退还乙方后不属违约。6、楼房建成交付使用办理房屋全部权证时，甲方协助乙方提供相关资料，办理产权发证手续。办理手续时的全部费用由乙方承当过户费除外。7、假如乙方没有按时交房款，甲方贰万元不退还给乙方，甲方不承当任何责任。8、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，协议经甲乙双方签字后生效。甲方签字：乙方签字：年代 日转让购房合同 篇3转让方简称甲方：受让方简称乙方： 身份证号： 身份证号：电话号码： 电话号码：甲乙双方就房屋指标转让相关事项进行充分商议，在依法、平等、自愿原那么下签订本合同。一、甲方将其单位某某单位预备修建集资房中属于甲方的房屋指标转让给乙方。房屋价格暂定为均价 元每平米，面积暂定平米，住房详细位臵及房号等信息以甲方所在单位决定范围为准，甲方应将其所在单位决定的购房信息、选房范围准时告诉乙方，由乙方在该范围内挑选甲方有权挑选的房屋。二、甲方应该保证乙方购置甲方所转让的房屋无争议。该房屋建立所需的全部资金以甲方所在单位决定的.金额为准由乙方承当。每期缴款甲方应准时通知乙方，乙方应在甲方单位规定时间内将相应资金存入甲方单位指定的银行账户收款账号：，收款单位：，收款人开户银行： ，款项用处： 交购房款。账户如有改动或需现金交款，以甲方通知的账户为准或一次性现金交付甲方。乙方存款后准时将存款凭证交甲方，甲方向单位开具收据后交乙方保管；假如是乙方一次性现金交款给甲方或转账给甲方，甲方收款后打收据给乙方，待甲方向单位开具收据后交乙方保管。另签订的认购合同书、签订购房合同等全部相关购房手续，所取得的票据及合同均由乙方保管。如甲方单位有关部门须要这些手续，乙方应准时将这些手续交给甲方，甲方办完后准时将这些手续交还乙方。三、甲方应该保证其转让给乙方的房屋能够将产权证办至乙方名下。四、甲方为乙方先代付第一笔定金￥，缴款凭证先由甲方保管，等签订合同当日乙方支付甲方贰万元，同时甲方将缴款凭证及单位收据交由乙方保管。五、乙方支付甲方房屋指标转让费人民币 ￥ ，乙方在本合同签订当日将房屋指标转让费中的人民币￥交付甲方，余下的人民币于某某单位补贴 元钱到位时交于甲方因甲方未在某某单位集资建房，因享受 元补贴，此款项归属于甲方，甲方在分离收到上述款项后分离打收据给乙方。六、假设因不行抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建而使购房指标取消，那么甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费。七、房屋建成交付甲方后甲方应准时将房屋钥匙所有交乙方由乙方居住，甲方不得阻碍乙方居住。乙方必需恪守甲方所在单位针对该小区制定的各项管理规定及该小区自身的各项制度。八、房屋能办理产权转移手续时，甲方立刻将该房屋产权转移给乙方，乙方应赋予必要协作，办理产权转移所产生的一切费用由乙方负责。产权转移胜利时乙方将本合同商定的甲方交给乙方的全部收据退还给甲方。具备过户条件，甲方违背商定不转让，或者不协作乙方过户，退还乙方修建该房屋交付的全部资金。乙方违背商定不受让的，或者交纳购房款缺乏的，甲方有权不将该房屋产权转移给乙方。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字之日起生效，甲乙双方应恪守并仔细履行本合同商定，履约过程中发生纠纷甲乙双方商议解决，商议不成可向人民法院提起诉讼。甲方签字捺印： 乙方签字捺印：签订时间：签订时间：7