资源预览内容
第1页 / 共32页
第2页 / 共32页
第3页 / 共32页
第4页 / 共32页
第5页 / 共32页
第6页 / 共32页
第7页 / 共32页
第8页 / 共32页
第9页 / 共32页
第10页 / 共32页
亲,该文档总共32页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
2022简单建筑施工合同简洁建筑施工合同1发包人(全称) (以下简称甲方) :承包人(全称) (以下简称乙方):依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本建设工程事项协商一样,订立本合同并共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:二、工程的承包形式及范围1、轻包形式,按图纸要求施工2、承包范围全部材料由甲方负责、工具类全部由乙方负责,将未完成的强弱电、消防、通风等(全部电的施工),按图纸要求施工,直至完工验收合格为止。三、合同数量及价款1、按图纸要求2、工程价款总价款为壹拾万元正(100000.00)四、合同期开工日期 20xx年3月15日竣工日期20xx年5月15日合同工期总天数 天。期间如遇不行抗力因素的影响,经甲方和监理签字认可后,工期可相应顺延。五、工程质量标准符合国家验收标准六、付款方式签订合同工人进场后,甲方预付生活费伍仟元(065000.00),施工中每完成一层付工资款壹万贰仟元(大楼共计六层),剩余部分待工程竣工验收合格后一次性付清。七、施工组织与工期1、乙方在收到甲方正式施工图纸后三日内向甲方提交施工方案,甲方对乙方的施工组织方案进行核准审查,支配图纸技术交底。2、乙方必需按合同工期和批准的进度安排组织施工,接受甲方、监理对工程进度的监督、检查,工程实际进度与安排不符合时,甲方、监理有权限期改进,乙方应按甲方、监理的要求提出整改措施报甲方、监理审批后执行,期间赶工费用由乙方自理。八、平安及文明施工与管理1、乙方必需严格执行有关平安操作管理规范。2、不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员及童工,否则后果自负。3、特别工程须要持有劳动部门核发的上岗证,持证上岗。4、在施工过程中发生的工伤事故或其他内部纠纷,由乙方自行处理并担当全部经济责任。工期不得顺延。5、乙方应按当地政府有关部门规定进行施工场地标准化管理,因标准化管理不到位引起的一切惩罚和损失由乙方自行担当。6、乙方应优先发放施工人员工资,不得拖欠,并处理好劳资纠纷及相关问题,不得因此影响施工,以及不得给甲方造成不良影响,否则甲方有权实行解除合同、责令退场、要求赔偿损失、支付违约金等措施。九、甲方责任1、甲方必需遵守合同付款方式。2、甲方为乙方劳务工人供应住宿。3、如甲方缘由造成停工,甲方负责支付乙方的机械设备租赁费(按市场价计算)工期顺延。十、乙方责任1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。2、必需听从甲方现场管理,遵遵守法律律及行政规章、遵守各项规章制度,维护甲方名誉,如发生有有意损害甲方声誉,严峻违反纪律,违反协议的行为,甲方有权要求乙方赔偿经济损失或担当违约责任,直至终止合同。3、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及实行吵闹、威逼等不当手段,否则,甲方有权责令其退场,一切后果由乙方担当。4、本工程的质保期一年,质保期内若发生质量问题,乙方应在接到甲方电话或书面通知日内进场修理, 日内修理完毕,否则修理费从质保金中扣减,不足部分,乙方应予赔偿。质保期满,如无质量问题,质保金退还乙方,不计利息。5、乙方应根据相关规定,主动对工程项目进行质量跟踪回访。6、乙方必需爱护好已铺好的地板砖等,如有损坏,由乙方全部负责。十一、违约责任1、双方应严格遵守协议,如有违反,按本协议相关约定担当违约责任。2、甲方如拖延付工程款,应担当应付款部分的银行贷款利息。3、乙方如延误工期,乙方应担当对甲方造成的经济损失。十二、附则1、双方在本协议中未约定的,按国家法律规定执行。2、本协议经双方签字盖章后生效,本协议一经签字,双方应严格遵守,如因执行本协议发生争议,双方应协商解决,协商不成,由签约所在地人民法院裁决。3、本协议一共四页一式 份,双方各执 份,具有同等法律效力。发 包 人: 承 包 人:住 所: 住 所:身份证号: 身份证号:年 月 日简洁建筑施工合同2合同编号:XXXXXXX发包方:XXXXXXXXXXXXXXXX承包方:XXXXXXXXXXXXXXXX签约时间:XXXXXXX签约地点:XXXXXXX为了保证XXXXXXXX施工质量,如期完成施工任务,达到双方互惠互利的目的,依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他法律法规,双方友好协商,就本工程施工项目协商一样,订立本合同。1、工程名称:XXXXXXXXXXXX2、建筑面积(工程形式):XXXXXXXXXXXX3、施工地点:XXXXXXXXXXXXXXXX4、工期:(1)开工:XXXX年XX月XX日;(2)竣工:XXXX年XX月XX日;(3)合同工期总共历时XXXX天。5、承包形式:XXXXXXXX6、工程质量标准:XXXXXXXX7、工程价款:共计人民币XXXX元。8、付款方式:本合同生效后支付合同款项的XX%,计XXXX元;工程竣工且验收合格后,支付工程价款的XX%,计XXXX元;质保金XXX元,质保期满后支付。9、质保期:XXXX年。10、双方的责任义务(1)发包方的责任义务为承包方供应良好施工场地、道路、水、电源,满意开工条件。解决施工中须要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;给承包方供应施工图纸、坐标点、标高点;按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务按发包方要求及图纸要求进行施工;如期完成施工任务;接受发包方的技术指导和质量标准要求;负责发包方供应料物及设备的爱护;教化施工人员爱惜甲方的材物,不得偷窃和损坏;担当施工中的一切平安事故责任及费用;11、其他(1)本合同自双方签字盖章后生效,有效期至保修期满。(2)本合同未尽事宜,可由双方协商解决并签署书面补充协议,补充协议与本合同享有同等法律效力。协商未果,提交山东曹县人民法院提起诉讼。(3)合同附件为本合同条款的组成部分,本合同连同附件一式贰份,双方各执壹份,具有同等效力。二、建筑工程纠纷管辖法院如何确定建设工程合同纠纷一般由合同约定的履行法院管辖,但合同没有约定时,由发包人接受图纸所在地人民法院管辖。依据民事诉讼法其次十三条的规定:因合同纠纷提起的诉讼,由被告所在地或合同履行地人民法院管辖。第三十五条的规定:两个以上人民法院都有管辖权的诉讼,原告可以向其中一个人民法院起诉;原告向两个以上有管辖权的人民法院起诉的,由最先立案的人民法院管辖。三、建筑合同合同履行地的理解所谓“合同履行地“,通常是指合同规定的.履行义务和接受履行义务的地点,即义务清偿地点。建设工程设计合同是双务合同,即由发包人供应设计工作所依据的基础文件和状况,设计人交付设计文件,并由发包人支付设计费用。建设工程设计合同在实际操作中,与建设工程施工合同有所区分,有的明确了交付设计图纸的地点,有的对交付图纸的地点没有约定。依据合同法第六十一条的规定“合同生效后,当事人就质量、价款或者酬劳、履行地点等内容没有约定或约定不明确的,可以协议补充;不能达成协议的,按合同有关条款或者交易习惯确定”。依据交易习惯,建设工程设计合同所涉及的履行地点应当是发包人接受图纸所在地。发包方:XXXXXXXXX 承包方:XXXXXXXXX托付代理人:XXXXXXXXX 托付代理人:XXXXXXXXX20xxX年XX月XX日 20xxX年XX月XX日简洁建筑施工合同3发包方:_建筑施工有限责任公司(以下简称甲方)承包方:_(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及公司关于工程项目劳务承包管理暂行规定。甲方确定将_公司_工程项目部的劳务分包给乙方,为规范管理,明确职责,经双方协商一样,特签订本合同,以资共同遵守。一、甲方发包给乙方的劳务施工项目内容范围如下:该工程项目施工蓝图中全部砖、石砌筑及抹灰分项工程;钢筋制作、绑扎分项工程;模板制作、安装分项工程;脚手架搭设作业。二、本合同期限:从20_年_月_日起至20_年_月_日止。三、工程质量标准:全部分项工程质量确保优良四、劳务管理费的上缴及付款方式:1、上缴标准:该工程项目劳务管理费为人民币壹拾万元整,由乙方上缴,如乙方能达到按该项目部与建设方所签订的合同中的质量、进度要求,则甲方按管理费的返回乙方作为嘉奖。付款方式:上缴劳务管理费按两次付清,即主体完工前付_,装修完工前付_。五、乙方的职责1、乙方供应相关的证件及资质,协作乙方办理相关手续。协调处理施工过程中的劳务纠纷及工伤事故。六、乙方的职责:1、全面履行_公司与_建筑施工有限责任公司签订的项目施工合同。并担当该合同条款中乙方应担当的全部责任与义务。2、确保全部分项工程的质量、进度、平安达到项目部与建设方签订的合同要求。如达不到则按管理费的50进行惩罚。七、本合同未尽事宜,双方通过协商,可另签订补充条款,与本合同具有同等法律效力。八、本合同一式六份,甲乙双方各执三份,经双方签字生效,至工程完工,双方结清劳务管理费后失效。甲方:_乙方:_甲方代表:_乙方代表:_20_年_月_日 20_年_月_日简洁建筑施工合同4发包人(全称): (以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法 规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一样,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)工程立项批准文号:资金来源:二、工程承包范围承包范围:三、合同工期开工日期:竣工日期:合同工期总日历天数 天。四、质量标准工程质量标准:五、合同价款金额(大写) 元(人民币) 元六、组成合同的文件1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间: 年 月 日
收藏 下载该资源
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号