资源预览内容
第1页 / 共37页
第2页 / 共37页
第3页 / 共37页
第4页 / 共37页
第5页 / 共37页
第6页 / 共37页
第7页 / 共37页
第8页 / 共37页
第9页 / 共37页
第10页 / 共37页
亲,该文档总共37页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
施工委托合同(工程委托施工合同范本)下面是范文网小编分享的施工委托合同(工程委托施工合同范本),以供借鉴。施工委托合同1甲方(委托人): 身份证号码:乙方(居间人): 身份证号码:本着优势互补、互惠互利的经营宗旨,根据中华人民共和国合同法,经双方充分协商,依据平等自愿、等价有偿的原则,达成如下协议:一、委托事项1.1乙方接受甲方委托,负责就 工程项目(以下称该工程项目),引荐甲方参加该项目的公开招投标/议标/谈判,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。1.2居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方未与建设单位签订该工程项目专业承包施工合同,乙方仅为甲方提供信息,或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的,均视为委托事项未完成。二、乙方的义务2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息。2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的信息真实可靠。2.3乙方应保证该工程项目真实可靠,各种施工手续齐全,能够正常施工。2.4 如工程款支付遇到问题,乙方应利用自身关系协助甲方与业主方或其他方共同追缴工程款。2.5乙方应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。三、甲方义务3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。3.2如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关。3.3如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式4.1本项目居间报酬为4.2居间成功后,报酬为总中标金额千分之 。本报酬支付为一次性支付应在签订中标合同后三日内一次性付清。4.3甲方可以转账或现金的方式支付。4.4 报酬支付到指定账号。账户名:账号:五、保密事项5.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。5.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为,否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。六、合同终止6.1本合同签字生效后,如中标合同未签订本合同自动终止。6.2如果居间成功,本合同完全履行完毕后终止。6.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时,本合同终止。七、争议解决方式如发生合同争议,双方协商解决;协商不成,双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。八、其他事项8.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。8.2 乙方不得以取得的居间报酬向建设单位或者建设单位的工作人员行贿;如果有,则由乙方自行承担法律责任。8.3本合同一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。 甲方(签章):乙方(签章):签订日期: 年 月 日施工委托合同2发 包 方: 山东潍坊科技学院(以下简称甲方)承 包 方: 山东华浩电力工程有限公司 (以下简称乙方)甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成,经双方同意签订合同如下:第一条 工程概况工程名称:教授新村箱变工程工程地点: 科技学院教授新村工程内容: 教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工,包工包料;教授新村1250kva箱变及低压设备的安装,调试;教授新村1250kva箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接,电缆井的砌筑;低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接;1250kva箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。承包形式:总承包, 包工包料,交钥匙工程(不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线工程、高压进出线电缆、外线工程费用等)第二条 工程总价合同总价为(rmb):100万元整 含税(大写 壹佰万 元整), 以最终决算价格结算。第三条 付款方式1、 双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后,甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,(大写 肆拾万元整);2、 设备进厂甲方应支付工程款50%(人民币) 50,0000 元整(大写 伍拾万 元整) 3、 工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写 壹拾万元整)4、 双方盖章后合同开始生效。第四条 合同范围1、 合同范围为配电房内的设备。(详细内容见合同附件)2、 合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件,双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账,惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账;3、 本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。第五条 甲方职责1、 在乙方提供的图纸上审核确定并签字。2、 保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付; 3、 供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电; 4、 向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;5、 向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。第六条 乙方职责1、 向供电局申请用电手续至业主送电完成; 2、 变电站高低压系统依设计图纸施工及送电; 3、 协助甲方向供电公司申请10kv外线施工的手续; 4、 自柜体到厂日起履行保固条款; 5、 开具本合同价上的工程发票。第七条 技术规范按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。第八条 工程日期1、 本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工),如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。2、 甲方若不能如期付款,则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金;若甲方不能如期支付定金的,则通电时间顺延,且由此所造成的一切损失均与乙方无关;第九条 解约1、甲方认为合同有中止必要时,甲方需征求乙方同意方可解除合同,其已完成部分,经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方;第十条合同编号:2、 乙方未能履行本合同各项规定,经甲方订为无法完成任务,经函告七日内仍无法履约,甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。保固条款自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能,若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生,所造成的经济法律责任由乙方负责;若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用;乙方提供终身有偿维修。任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议,并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决,如无法解决由签约所在地法院管辖。本合同正本壹式贰份,甲乙双方各执壹份。甲方(盖章): 乙方(盖章):法定代表人(签章):法定代表人(签章):委托代理人(签章):委托代理人(签章):单位地址: 单位地址:账 号: 账 号:合同签订时间: 合同签订时间:费用计算表建设单位:其他项目费用措施项目费用施工委托合同3委托方(甲方):受托方(乙方):一、委托(受托)任务及内容:乙方:网络智能电表(带费控)(220/380 1.5(6)a)共计(55)只的制作安装,网络智能电表(带费控)(100 1.5(6)a)共计(15)只的制作安装的施工建设工作,且乙方同意接受甲方委托,根据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规和规章的规定,甲乙双方经协商一致,订立本协议。二、委托方式:按施工要求进行包工包料。三、甲方责任:1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。3、为了保证工程质量及施工顺利进行,甲方应派出工地代表1-2名,对乙方工作进行质量监督,办理签证手续。4、甲方派出的工地代表,应对甲方承担责任,若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。四、乙方责任:1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。3、乙方必须按施工要求进行施工,质量达到电力相关规程标准要求,若因施工不良造成的事故或返工,其责任和费用由乙方负责。4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务,不得拖延。5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责,甲方概不负责。五、其他事项:1、在施工途中如遇设计需要变更时,由甲方通知设计单位赴现场解决,变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。3、因人力不可抗拒的自然灾害,影响乙方施工进度时,竣工时期按实际影响天数顺延。4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。六、工期与验收:1、乙方自签订本合同之日起,尽快安排施工与作业申报,开始施工,工程全部完成后交付使用。2、工程竣工后,乙方通知甲方,甲方收到通知后十天内组织人员进行验收,逾期不办则按工程验收合格处理。3、如因乙方施工质量不良,造成运行后的故障,乙方负责赔偿甲方经济损失。4、乙方负责壹年期内免费保修。5、竣工时间年月日完成。七、合同价款及付款和结账方法:1、合计金额(大写): (小写):2、付款和结账方法:乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后,乙方负责向甲方提供结算发票,甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%,质保期满后支付剩余10%。八、合同的生效和分数:1、本合同自双方签订之日起生效;2、工程竣工验收移交,工程保修期满,合同签订价款结清后本合同自动失效;3、本合同一式肆份。甲方执叁份,乙方执一份。具有同等法律效力。九、附加条款:协议条款中未尽事宜,双方协商解决。因执行协议同发生争议,有争议双方协商解决,协商不成,由甲方所在地仲裁委员会仲裁。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日施工委托合同4委托方: ( 以下简称甲方)居间方: (以下简称乙方)甲乙双方根据中华人民共和国合同法的相关规定,在互惠互利和自愿诚信的原则下,双方达成以下合同条款:一、甲方委托乙方: 联系承揽 开发区万达广场公寓室内装修工程。二、项目、工程概况(以正签项目,施工合同为准)1、项目工程名称:2、项目工程地点:3、项目工程内容:4、项目工程造价:三、居间费用:1、乙方前期投入了大量的人力物力财力促成甲方与 正签合同 甲方自愿付给乙方费用 (报酬)。2、无论合同名称或项目,工程负责人及法人发生变化,甲方付给乙方的报酬都要如约履行。3、本合同在执行过程中结束,甲方在上述发包方继续签订装修工程合同也要按合同执行。四、居间费用(报酬)付款方式:1、工程报酬:按本工程总造价3%提取报酬(税后),以实际发生工程量为准。2、付款方式:年完工结算剩余50%一次性付清 。五、违约责任:甲乙双方发生争议时,乙方有权向仲裁机构和法院起诉。六、合同及法律生效:本合同一式 贰 份,甲乙双方每人各执一份,经甲乙双方签字盖章生效。甲方: 乙方:年月日:施工委托合同5建设单位:_(以下简称甲
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号