资源预览内容
第1页 / 共84页
第2页 / 共84页
第3页 / 共84页
第4页 / 共84页
第5页 / 共84页
第6页 / 共84页
亲,该文档总共84页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
该文本为Word版,下载可编辑涂料施工合同范本合集(5篇)_内墙涂料施工合同_涂料油漆施工合同 涂料油漆施工合同。 由于自身的需求,我们在很多的地方都会用到合同。签订合同时要不断协商,直至达成一致。施工合同主要是围绕双方当事人权利义务的协议。施工合同的条款决定了合同签订双方的义务和权利,那么,你知道有哪些常见施工合同吗?我收集并整理了“涂料施工合同范本合集(5篇)”,欢迎大家与身边的朋友分享吧! 涂料施工合同【篇一】 甲方(发包方): 乙方(承包方): 根据中华人民共和国合同法以及相关法律法规之规定,结合本工程具体情况,经双方协商一致,签定本合同,共同遵守。 一、工程概况: 1、工程内容: (1)外墙涂料工程 (2)防水工程 (3)楼梯扶手工程 2、工程地点: 3、承包方式:乙方包工包料、包质量、包管理、包安全、包进度等总包方式。 二、工程数量(按实际发生结算) (1)、外墙涂料: 平方米(外墙垂直投影面积,门窗洞口不扣除,窗台展膀等不增加); (2)、防水工程:暂估屋面防水 平方米,隔气层 平方米,卫生间 个(该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝的处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用); (3)、楼梯扶手 延长米:; (4)、各分项工程数量详见附表01-04; 三、工程单位价格 (1)、涂料 元/平方米; (2)、防水:屋面防水 元/ 隔气层 元/ 卫生间 元/个(水泥用量已含报价内)。 (3)、楼梯扶手 元/延长米(含预埋时的凿除,成品破坏后的修复); 涂料施工合同【篇二】 1,先写明白刮腻子刷涂料的施工工序, 2,竣工的验收标准,及质量要求, 3.竣工的结算方式,及施工每平米的单价。 4.甲方的付款方式。可在付款方式上注明;工人进场甲方付乙方多少钱,工程完成三分之一,甲方付多少钱,工程完成二分之一付多少钱,工程完成三分之二付多少钱,后写明尾款的处理意见是竣工验收后一次性付清还是留百分之5做质保金。 5,施工中遇到不可预测及不可抗拒的情况时,甲方的付款方式【例如遇雨,遇大风,大雪,停电,停水,甲供材料不能及时进入工地,造成了停工待料,政府行为,引起的停工。等不可预测事件】 6,工期,一般会规定好工期,如果工程超期,违约金规定 7,工伤事故的责任处理 8,零工的付款方式 9,双方发生矛盾的处理意见【是经人民法院判决,还是经劳动监察部门裁决。必须写明白】 涂料施工合同【篇三】 甲方: 乙方: 根据中华人民12 3、严格遵守安全施工、防火等规范和制度,承担施工中造成的事故责任和费用;做好现场自身范围内的保卫和垃圾清理等工作。 4、工程竣工验收交付甲方前,乙方承担材料设备和工程成品的保管责任,保管期间发生丢失或损坏,乙方承担重置和修复责任。甲方提前使用发生的损坏,由乙方进行维修,材料费用由甲方承担。 5、因施工需要,乙方须对建筑物某些局部结构、园艺设施或设备管线等进行破坏性施工的,应与甲方协商,经甲方同意后方可施工,并在甲方要求的时间内恢复原状。 6、乙方的施工队伍必须遵守国家相关规定,服从甲方的现场管理安排,使施工能正常进行;否则乙方承担因此给甲方和土建承包方造成的损失,甲方有权对乙方处以人民币1000元/次的罚款。 7、工程竣工验收合格后十天内,乙方提交完整合格的竣工资料一式三套给甲方。 第十条:违约责任 1、合同签订生效后,合同的任何变动均需双方协商后以书面形式确定,一方擅自变更或终止合同,则需向守约方支付合同暂定总价的20%作为违约金,即人民币 元整(¥ ),并赔偿由此给守约方造成的损失。 2、甲方应按约定支付工程进度款,因甲方原因未按约定付款的,超过约定期限7天后,每逾期一天,按逾期应付款的向乙方支付违约金。 3、非因甲方原因,乙方不能按约定工期完工的,每延误一天,按合同暂定总价的千分之三向甲方支付违约金;延误时间累计超过10天的,甲方有权解除合同,乙方需向甲方支付合同暂定总价20%的违约金,因此给甲方和土建承包方造成的全部损失均由乙方承担。非因甲方原因造成工期延误的,甲方支付工程款的时间相应顺延。 4、未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线等的,承担由此造成的经济损失和事故责任(包括罚款),赔偿由此给甲方和土建承包方造成的损失,并在甲方要求的时间内修复完整。 5、乙方未按约定交付各类资料,经甲方一次催告后5日内仍不移交齐全的,视乙方延误工期,按本合同有关工期延误违约条款处理,并仍有交付资料的义务。 6、本合同签订后,未经甲方同意,乙方不得转包工程。否则,乙方向甲方支付转包违约金人民币拾万元整(¥100,000.00),并赔偿由此给甲方造成的损失。 7、乙方违反本合同约定而需要承担的违约金和赔偿金等款项,甲方均有权直接从工程款中扣收,不足部分由乙方另行支付。 8、双方均不需对不可抗力因素造成的损害承担责任。不可抗力发生之后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失,并在24小时内向甲方通报灾害情况。灾害继续发生的,乙方应每隔5天向甲方报告一次灾害情况,直到灾害结束。 第十条:其它 1、合同履行期间,双方发生争议时应先协商解决。若协商不成,可向项目所在地的人民法院起诉。 2、本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同壹式伍份,甲方执叁份,乙方执贰份。 3、合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力,合同附件表如下: 序号 附 件 名 称 页 数 备 注 1 售后服务承诺书 1 附件一 2 乙方相关材料 附件二 甲方: 乙方: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 审核人: 开户银行: 经办人: 银行帐号: 联系电话: 联系电话: 传 真: 传 真: 日期:日期: 12涂料施工合同【篇四】 甲方:_发包方:_ 乙方:_承包方:_ 为了保证工程质量,按时完成施工任务,根据中华人民共和国民法典的相关规定、本着自愿、平等的原则,经甲乙双方友好协商,特订立如下合同: 一、工程地点:_ 二、工程内容:_韵家口镇居民安置楼内墙涂料工程,室内首先用堑子打掉高出部分和其它杂物,然后用水泥、大白粉、胶水补平,再括两遍腻子粉,要求墙面顶棚平整光滑,阴阳角线条分明。楼梯间做法和室内一样,只是另加刷两遍白色乳胶漆(普通乳胶漆)。 三、承包方式:_由乙方包工包料。 四、工程价格:_室内为每平米元。楼梯间为每平米元。 五、付款方式:_按施工进度付款,材料和工人进场一星期后先预支元生活费,每月二十日左右按完成工程量的70%付款一次,工程完工后付到工程款的90%,剩余款项验收合格后一次性付清。 六、工程期限:_本工程从年月日开工至年月日竣工。(如甲方原因或自然灾害,工期顺延)。 七、甲方责任:_甲方必须提供乙方施工人员的食宿方便,正常供水、供电、协调各方面的关系,保证资金到位,按时发放工资,如工程款未按时到位,造成工期延误由甲方负责。 八、乙方责任:_乙方人员服从甲方管理,遵守工地的各项规章制度,不偷工减料,按规范施工保证工程质量,按时完成施工任务,如达不到质量要求,造成返工一切损失由乙方负责。若乙方不按照安全规范施工,造成安全事故一切责任由乙方负责。 九、未尽事宜,双方协商解决。 此合同一式两份,甲乙双方各执壹份,签字生效,并具法律效应。 甲方(盖章) _ 乙方(签章) _ _年_月_日 涂料施工合同【篇五】 甲方: 乙方: 身份证号码: 为了明确双方责任,保证工程施工顺利进行,经双方充分协商,按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定 ,双方达成一致意见,特签订本合同,双方共同遵守执行。 一 、工程名称及工程地点: 1、工程名称:2、施工地点: 二 、承包范围及工程内容: 承包范围为:内墙涂料和乳胶漆工程。 三、承包单价及计价规则: 1、本工程的内墙涂料工程采用“包工、包料,包质量、安全、文明施工、环境保护及涉及本合同承包范围内甲方对业主承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式,全面负责本合同范围内的全部工作内容。 2 乳胶漆元/ 四、付款方法: 1、每月由乙方向甲方报工程量,经甲方核定后,经监理部门确认质量合格后,甲方根据工程情况及资金状况分批支付结算款。 2、乙方完成本工程量的30%经验收合格后,甲方支付总价款的20%; 3、乙方完成本工程总量的60%时,经验收合格后,甲方支付总价款 的20%; 4、工程施工完成全部涂料(第一次上完)再次支付工程总价款的 30; 5、第二次面料上完经验收合格后,甲方支付总价款的20%; 6、工程竣工并经有关部门验收合格3个月内,甲方累计支付至工程总 价款的97%; 7、工程总价款的3%作为质保金,保修期为一年,在保修期满后一个月内结清。 五、工程质量 1、工程施工质量按建筑装饰工程施工及验收规范gb50210-20xx标准进行验收。 2、内墙涂料和乳胶漆工程施工前乙方在甲方指定的位置先做四套样板,经甲方、监理方验收合格后,乙方方可正式施工。 3、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件、设计变更、样板要求和国家、地方颁发的建筑工程规范标准等进行施工,并接受甲方现场派驻代表的监督。 4、乙方需按约定采购材料,符合图纸要求和国家规定标准,并提供产品合格证。 六、工程质保 1、本合同工程质保期为壹年,自工程验收合格交付甲方之日起计。 2、质保期内,如腻子层或油漆层出现开裂、起皮、脱皮、变色、泛碱,流坠等质量问题,乙方应按甲方要求负责返修。 3、质保期内,工程发生质量问题,乙方应在接到甲方或用户通知后24小时之内到现场进行免费维修。 七、安全: 甲方应对乙方进行安全监督检查和指导,乙方需设安全管理人员一名,负责对其施工人员进行经常性的安全教育,接受甲方的安全监督检查和指导,乙方使用的电气设备及电源线,安装前必须自检合格后经甲方安全员及电工复查后方可
收藏 下载该资源
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号