资源预览内容
第1页 / 共35页
第2页 / 共35页
第3页 / 共35页
第4页 / 共35页
第5页 / 共35页
第6页 / 共35页
第7页 / 共35页
第8页 / 共35页
第9页 / 共35页
第10页 / 共35页
亲,该文档总共35页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持长嘉电子项目用地平整工程监理易文件建 设 单 位:广州南沙开发区土地开发中心招标代理单位:广东省城规建设监理有限公司#文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持目录第一章、交易须知 3一、交易须知前附表 3二、交易须知修改表 5三、交易须知通用条款 6(一)交易文件 6(二)报名及报名资料递交 7(三)摇珠及合同签定 9第二章摇珠办法1. 1第三章合同条款 15第四章技术条件、图纸及勘察资料 32第五章监理发包价计算表 33#文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持第一章、交易须知一、交易须知前附表声明:本交易须知前附表使用 GZZ皎易文件范本,与范本不同之处均以下划线标明,所有标明下划线部分属于本表的组成部分,同其他部分具有同等效力。对范本交易须知通用 条款和摇珠办法可选择部分的选择使用,均已在本表中注明,通用条款可选择部分中 未被本交易须知前附表选择的部分无效。项 目内容说明与要求1定义建设单位(即发包人):广州南沙开发区土地开发中心招标代理(如有):), .东省城规建设监理有限公司设计单位:2工程名称长嘉电子项目用地平整工程监理3建设地点广州南沙区4建设规模本项目用地面积为 56866.3 m2,工程内容包括清表、围堰、填砂、排水渠等,其中填砂总方量 134146.25立方米(含15 cm的场地清表补砂量8529.95立方米),工程围堰方量5701.62立方米,清表面积为56866.3/填砂沉降量26829.25立方米,围堰沉降量1140.32立方米,排水渠977.44米。项目总投资1566.87力兀,其中工程费用 1330.31万兀。5工程概算约1330.31万元6监理目标合格7交易范围及 内容主要包括本工程的施工准备期、施工期、竣工结算期的监理服务和工程相关协调工作。8监理服务期从监理人收到发包通知书或参加由建设单位组织的第一次进场动员会之日起 算,至所有工程保修期结束且办妥竣工结算止(此处竣工结算指政府终审部 门进行的竣工结算),包括本工程的施工准备期、施工期、工程收尾期等全过 程监理服务。9资金来源财政资金10承包思向人 资质要求按交易公告要求。11监理人员专 业配套要求 (据实配备)1.总监理工程师(或总监代表):必须具有建设部 2006年4月1日后颁发的一中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书,且其注册证书专业为房屋建筑工程,注册执业单位为本公司。 2.专业监理人员最低配套要求:给排水专业监理工程师 1人、市政公用专业监理工程师 1人、工程造价人员 1人。其他监理人员根据项目规模满足主要,程监埋旁站要求。2.本工程的建设监理单位应具备齐全的本工程建设监理所需的通讯、办公、 检测设备、车辆等。文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持项 目内容说明与要求12报名资料收 取方式报名时建设单位收取报名资料,并进行资料核对,双方签字确认结果。13报价方式本项目依据国家发展改革委、国家建设部 (发改价格2007 670 号)文件所规 定计价方式、计价标准并卜浮 20 %,发包价暂定为人民 币25.8586力兀。承 包焉晌人填写的承包价与以上金额不符的报名资料将被拒绝。14承包意向有 效期_90_日历天(从递交报名资料截止之日计起)15踏勘现场时间:自2014 年5月9日起具备现场踏勘条件; 方式:建设单位不集中组织,由承包意向人自行踏勘; 现场详细地点:广州南沙区。16报名资料的 组成报名资料由资格文件、监理服务承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部 分组成。17报名资料份 数一式两份。18报名的时间 和地点1、网上报名时间:从2014年月日时分至2014年月_ 日_ 时_ 分2、现场报名(递交报名资料)时间和地点:从2014年 月 日 时 分 至2014年 月 日 时 分,报名地点:广州公共资源交易中心南沙交易部二楼大厅(广州南沙环岛路滨海花园综合楼F栋曼尼商务中心)3、上述时间及地点是否有改变,请密切留意交易答疑纪要的相关信息。19摇珠开始时 间和地点1 .摇珠开始时间:2014年月日时分2 .地点:广州公共资源交易中心南沙交易部二楼开标室。3 .上述时间及地点是否有改变,请密切留意交易答疑纪要的相关信息。20履约担保/21其他1、报名资料语言:汉语。2、建设单位对本次交易结果将不负任何解释责任。文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持二、交易须知修改表声明:本交易须知使用 GZZB交易文件范本的交易须知通用条款,与该通用条款不同之处,均在本表中列明,并以现文为准,原文不再有效。本交易文件中不再转录交易须知通用条款, 请承包意向人自行到 广州市建设工程招标管理办公室 网站(网址:.cn)下载查阅。条款号:3.1修改类型:修改原文:报名资料由资格文件、 承包服务承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组 成。现文:报名资料由资格文件、监理服务承诺及声明函、提交交易保证金凭证三部分组条款号:3.3修改类型:修改原文:承包服务承诺及声明函(格式见交易公告附件二)现文:监理服务承诺及声明函(格式见交易公告附件二)条款号:3.4修改类型:修改原文:承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳 万元(注:交易 保证金金额不超过发包价的 2%的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。现文:承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.5万元(注:交易保证金金额不超过发包价的 2%的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。条款号:5.3修改类型:修改原文:报价方式:本项目依据国家发展改革委、国家建设部 (发改价格2007 670号) 文件所规定计价方式、计价标准并浮动_% ,承包价为人民币 元。现文:报价方式:本项目依据国家发展改革委、国家建设部 (发改价格2007 670号) 文件所规定计价方式、计价标准并下浮.20% ,承包价暂为人民币25.8586万元。条款号:12.2修改类型:修改原文:发包通知书发出之日起 30日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同, 建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市 监理小额工程企业库, 且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿。原承 包人有异议的,可以向人民法院起诉。现文:发包通知书发出之日起 30日后,承包人未按上款的规定与建设单位订立合同, 建设单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市市政公用工程监理小额工程企业库,且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿。 原承包人有异议的,可以向人民法院起诉。条款号:12.3修改类型:修改原文:未经建设单位同意,承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算 不得变更,否则建设单位有权停止工程款项的拔付及至解除合同,由此造成的一切责任由承 包人承担。现文:未经建设单位同意,承包人在交易过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持 不得变更,否则建设单位有权停止监理费的拔付及至解除合同,由此造成的一切责任由承包 人承担。条款号:12.4修改类型:修改原文:建设单位支付工程款时,承包人应提供工程所在地发票。现文:建设单位支付监理费时,承包人应提供工程所在地发票。条款号:13.2修改类型:修改原文:13.2发包通知书发出之日起 15日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设 单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市 监理小额工程企业库,且依 法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿。原承包人 有异议的,可以向人民法院起诉。现文:13.2发包通知书发出之日起 15日后,承包人未按上款的规定递交履约担保,建设 单位将解除发包通知书,原承包人将被清除出广州市市政公用工程监理监理小额工程企业库, 且依法承担相应法律责任。原承包人给建设单位造成损失的,还应当对损失予以赔偿。原承 包人有异议的,可以向人民法院起诉。注:以上修改,仅限于本范本中有可供选择条款的情形。三、交易须知通用条款(一)交易文件1 .交易文件的组成1.1 本交易文件包括下列文件,以及所有发出的澄清或修改:第一章交易须知第二章摇珠办法第三章合同条款第四章 技术条件(工程建设标准)(另册)第五章图纸及勘察资料(另册)第六章 发包价及其工程量清单(另册)1.2 承包意向人获取交易文件后,应仔细检查交易文件的所有内容,认真审 阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。文档来源为:从网络收集整理.word 版本可编辑.欢迎下载支持1.3 承包意向人一旦获得承包资格,交易文件的内容对建设单位和承包人双方均有约束力。1.4 建设单位 (或委托招标代理机构)使用广东省内依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名认证证书对电子交易文件进行电子签名及电子签章,该电子签名及电子签章与建设单位手写签名或者盖章具有同等的法律效力。1.5 发布交易公告的同时,通过广州公共资源交易中心网站发布电子交易文件、施工图纸、发包价及其工程量清单。1.6 交易文件一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有承包意向人。1.7 承包意向人获取电子交易文件后,应仔细检查电子交易文件的合法有效性。合法有效的电子交易文件应具有建设单位(或招标代理机构)的电子签名及电子签章。2 . 交易文件的澄清与修改2.1 交易文件发出后, 在公告截止时间3 日前,建设单位可对交易文件进行必要的澄清或修改。2.2 交易文件的澄清或修改在广州公共资源交易中心网站发布。交易文件的澄清或修改一经在广州公共资源交易中心网站发布,视作已发放给所有承包意向人。2.3 交易文件的澄清、修改作为交易文件的组成部分,具有约束作用。2.4 为使承包意向人在报名时有充分的时间将交易文件的澄清或修改等内容考虑进去,建设单位将酌情延长报名的截止时间,具体时间将在交易文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间,即表示报名时间不延长。(二)报名及报名资料递交3报名资料的组成:3.1 报名资料由资格文件、监理服务承诺及声明函、 提交交易保证金凭证三部分组成。3.2 资格文件主要包括的内容:( 1)法定代表人证明书和法定代表人授权书;( 2)企业资质证书副本复印件;( 3)拟委派项目总监理工程师的注册监理工程师注册执业证书复印件;1.3 监理服务承诺及声明函(格式见交易公告附件二)#文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.1.4 承包意向人在报名截止时间前向广州公共资源交易中心缴纳0.5 万元(注:交易保证金金额不超过发包价的2%的交易保证金。交易保证金必须从其基本账户转出。1.5 报名资料
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号