资源预览内容
第1页 / 共7页
第2页 / 共7页
第3页 / 共7页
第4页 / 共7页
第5页 / 共7页
第6页 / 共7页
第7页 / 共7页
亲,该文档总共7页全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
建设工程勘察合同书私人项目名称 :项目位置 :合同编号。 :(由测量员编制填写 )测量证书等级 :雇主 :测量员 :签署日期 :根据中华人民共和国合同法 和国家有关法律法规,结合本工程的具体情况, 明确责任是合作与配合,确保工程测量的质量。雇主、测量员已同意签署本合同并共同遵守。第一条项目概况项目名称 :项目建设地点 :项目规模、特点 : 项目调查任务委托编号、日期 :项目调查任务 (内容 )及技术要求 :承担方式 :预计调查工作量 :项目内容 :第二条发包人应及时向勘察人提供以下文件,并对其准确性、可靠性负责。提供项目批准文件 (复印件 )和批准文件 (复印件 )如土地用途(红线范围 )、建设、调查许可。提供工程勘察任务委托书、 地形图技术要求和工作范围、 建筑总平面布置图。提供测量范围内现有的技术数据和项目所需的坐标和高程数据。提供埋地物体的数据 (如电源、电信电缆、各种管线、人防设施、溶洞等。 )和调查范围内的具体位置分布图。雇主不能提供上述信息。 测量员收取的业主应向测量员支付相应的费用。测量员应向业主提交测量结果,并对其质量负责。测量员负责向业主提交四份测量结果副本, 业主要求的额外副本应单独收费。第四条勘察成果资料的开工和提交时间、 收费标准和开工和提交勘察成果资料的支付方式本工程勘察工作计划于 1 月 1 日开工,勘察成果资料于 1 月 1 日提交,因发包人或勘察人原因未能按期开工或提交成果资料时,适用本合同第六条的规定。勘察工作的有效期以发包人发出的开工通知或合同规定的时间为准。在特殊情况下 (设计变更、工作量变更、不可抗力影响和非测量员引起的停工、减速等 )。),工期顺延。收费标准和支付方式 :工程勘察按国家规定的现行收费标准或以预算包干、投标价 +签证、实际工作量结算的方式收费。国家规定的收费标准中未规定的收费,由发包人、测量员另行协商。工程勘察费预算为人民币(大写 ),合同生效后天内,发包人按预算勘察费的 %向勘察人支付定金、元(合同履行后的定金作为勘察费 )。对于测量规模、长工期的大型测量项目,业主还应按项目实际完工进度的 %向测量员支付预算测量费的%。业主应在测量完成后的天内向测量员支付预算测量费用的%,业主应在提交测量结果后的天内一次性支付所有工程费用。第五条发包人、 发包人责任发包人在委托任务时, 必须以书面形式向勘察人明确勘察任务和技术要求, 并按照第二条的规定提供文件和资料。在勘察工作范围内无数据、图纸的区域 (区段 ),发包人应负责勘察地下埋藏物。 如果以上数据、 未提供图纸或提供的数据和图纸不可靠、地下埋藏物不清楚, 在调查工作中给调查人员造成人身伤害或经济损失,发包人应承担民事责任。发包人应及时提供和解决勘察现场的工作条件和问题 (如征地、幼树补偿、 清除地上和地下障碍物、处理施工干扰和影响施工正常进行的相关问题、 平整施工现场、修复进场道路、连接电源和水源、开挖排水沟和运水船只等 )。)并承担其费用。如果勘察现场需要有人看守, 特别是在有毒、 有害等危险的现场作业中,发包人应派人负责安全保卫工作, 并按照国家有关规定对从事危险作业的现场人员进行健康保护和承担费用。如果发包人负责在工程勘察前提供材料, 则应根据勘察人提出的工程材料计划,按时提供各种材料及其产品合格证, 并承担费用,派人到现场与勘察人人员核实。对于测量过程中的任何变更,业主应在办理正式变更手续后,根据实际工作量支付测量费用。为测量员提供必要的生产、 生活条件并承担费用。 如无法提供,应向测量员一次性支付人民币临时设施费。由于发包人原因,测量员停止、工作减速,但工期顺延。雇主应支付停止、减速费 (见计算方法 )。如果发包人要求在合同规定的时间内提前完成工作 (或提交测量结果 ),发包人应提前一天向测量员支付人民币元计算加班费。发包人应保护测量员的投标、测量计划、报告、文件、数据图纸、数据、特殊工艺 (方法 )、专利技术和合理化建议。未经测量员同意,业主不得复制本合同、 不得披露本合同、 不得擅自修改本合同、转让或转让给第三方或用于合同以外的项目。 在上述情况下, 雇主应承担责任,测量员有权要求赔偿。本合同的相关条款。条款和补充协议中规定的雇主的其他责任。测量员负责按照国家技术规范、 标准、规定以及客户的要求和技术要求进行工程测量。提交合格的测量结果,并按合同规定的时间负责。由于验船师提供的检验结果质量不合格, 验船师应负责免费补充和完善,使其达到质量标准。如果测量员不能补充和完善,需要委托其他单位时, 测量员应承担全部测量费用, 或由于测量质量造成重大经济损失或工程事故时, 测量员不仅应承担法律责任, 免除直接损失部分的测量费用,还应根据损失程度向发包人支付赔偿。雇主、测量员应就实际损失达成一致。工程测量前,应提出测量大纲或测量组织设计, 并派发包人人员验收发包人提供的资料。在勘察过程中,应根据工程的岩土工程条件 (或工作场地地形、地质和水文地质条件 )和技术规范,向业主提出增加或减少工作量或修改勘察工作的意见。并通过正式的变更程序。在现场工作的测量人员应遵守业主的安全和安保及其他相关规章制度,并承担相关数据的保密义务。本合同相关条款和补充协议中规定的测量员的其他责任。第六条违约责任是由于发包人未能为勘察人提供必要的工作和生活条件,导致停工、窝工或往返工地。除了应付给测量员的stop 、减速费 (该金额根据预算的平均工作日产值计算)外,发包人应根据实际工作日顺延工期,并支付测量员往返入场费和派工费。如果由于测量员的原因, 测量结果和数据的质量不能满足技术要求,运输和测量费用由测量员承担。在合同履行期间, 如果合同因工程暂停施工而终止, 或雇主要求终止合同,如果完成的测量工作少于 %,雇主将不会退还雇主支付的保证金,如果完成的测量工作超过 %,雇主将向测量员支付预算测量费用的 %。发包人未按合同规定的时间 (日期 )拨付勘察费,每逾期一天,支付未支付勘察费的千分之一作为违约金。由于测量员未能在合同规定的时间 (日期 )内提交测量结果,测量费用每天减少千分之一。合同签订后,如果不履行合同,发包人无权要求返还定金,如果不履行合同,调查人员应双倍返还定金。第七条本合同未尽事宜, 经发包人和勘察人协商签订补充协议,与本合同具有同等效力。第八条其他约定事项 :第九条本合同发生争议时, 发包人 +勘察人应及时协商解决, 或者当地建设行政主管部门可以调解协商, 调解不成的,发包人 +勘察人同意由仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构事后未达成书面仲裁协议的,可以向人民法院起诉。第十条本合同经总包方+测量员签字盖章后生效。 按照规定,合同应当向省建设行政主管部门规定的审查部门备案。如有必要,业主、测量员应向项目所在地工商行政管理部门申请核实。雇主、测量员履行合同规定的义务后,合同终止。本合同一式两份,雇主、测量员。雇主名称 :验船师姓名 :(盖章)(盖章 )法定代表人 :(签字 )法定代表人 :( 签字 )授权代理人 :( 签字)授权代理人 :(签字)住所研究所 :活着研究所 :邮政编码 :邮政编码 :电力文字 :电流单词 :通过正确 :及格真实 :开户银行 :银行 :银行账号 :银行账号 :建设行政主管部门备案:验证意见 :(盖章 )(盖章 )记录号。用户 :Attn: 提交日期 :一年中的月日验证日期 :一年中的月日
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号