资源预览内容
第1页 / 共26页
第2页 / 共26页
第3页 / 共26页
第4页 / 共26页
第5页 / 共26页
第6页 / 共26页
第7页 / 共26页
第8页 / 共26页
第9页 / 共26页
第10页 / 共26页
亲,该文档总共26页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
施工合同模板集锦6篇随着人们法律意识的加强,随时随地,各种场景都有可能运用到合同,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面是我帮大家整理的施工合同6篇,仅供参考,希望能够帮助到大家。施工合同 篇1合同风险限制培训心得 作为一名工程选购人员,在日常工作中牵涉材料选购合同、设备选购合同、设备租赁合同、施工合同四大合同,合同条款制作特别关键与重要。7月3日上午公司组织了合同风险限制的培训,通过律师静态与动静的进行分析,使我从合同的制作到合同履行有一个更深刻相识,结合律师的培训的内容,我认为以后在选购合同、设备租赁合同、施工合同,应留意以下五条:一、合同审查:1、仔细审查签约对象的主体资格与资信实力。a、首先要查看对方的三证是否参与年检以及证明资料,确认一般企业的民事主体资格,了解其经营范围,审查企业的法定资质、资格、许可以及对方的资金、信用,经营状况,其项目是否合法、胜利案例、用户看法表。b、其次了解公司内部机构,是否具备订立合同的主体资格。同时也要审查签约人的资格,查看对方提交的法人开具的正式书面授权证明,了解对方的合法身份和权限范围,以确保合同的合法性和时效性。c、对于金额大的交易,还应到工商、税务、银行等单位调查对方当事人的资信实力,以及对供应单位现有客户及以往交易证明(业绩)进行考察以及厂家现场考察,施工单位应进行胜利项目实地考察以及用户状况了解。2、仔细审查合同是否有效,履行是否存在法律障碍合同交易(或合作)事项本身是否合法有效;合同的详细条款是否合法有效;合同内容是否存在法律障碍;合同文件签署(包括授权托付)是否有效;保障合同及条款的有效性(必要时可通过裁判获得强制实现力),防范因存在法律障碍而导致合同目的无法实现或担当责任。二、合同签订1、争取合同起草权一般来讲,合同由谁起草,谁就驾驭主动权。起草一方的主动性在于可以依据双方协商的内容,仔细考虑写入合同中的每一条款,斟酌选用对己方有利的措词,更好地考虑和爱护自己的利益。2、用词要严谨签订合同对合同条款要仔细推敲,防止发生歧义和误会,要做到字斟句酌、反复推敲,不要在合同中用模糊不清,模棱两可的词句或多义词,而且要留意合同的条款有无重复,或者前后是否自相冲突,以免使对方有钻空子的机会。3、尽可能的维护自身的正值权益a、选购合同内容应尽可能详细、明确、可操作。(质量、数量、价格、发票、相关证明书等)如进口产品必需供应报关单。我方取得的,能否满意须要。我方应履行的,是否存在困难与障碍。交易内容实现的详细流程,应条理清楚、期限明确,并能彼此限制。b、实现我方合同目的的核心条款(如产品明细、付款条件、运输方式、质量标准、工程量、技术条款、商务条款等条款)是否明确、可控。c、合同履行的流程、期限是否清楚,能否保障交易内容的实现;是否存在由对方单方限制的风险。d、履行相应义务后,确认是否能取得相应证据(明确到经手人)。e、如施工合同目的实现的各个重要阶段,可能发生的对方违约、工期、平安事故、意外事务,付款条款、商务条款、技术协议、现场施工(文明施工、平安施工、相关技术等)是否约定了相应的违约责任、风险安排和约定解除权。 f、是否须要增加相应的一般条款(如生效条件、质保金条款、平安保证金条款等);g、运用标准文件订立合同的,应充分考虑我方的履行限制实力范围。h、无论是选购合同还是施工合同或者其它合同,在不能解决状况下,为确保自己权利应当编写最利于公司的法院起诉。三、合同履行限制1、严格依合同约定履行,并留意主体的一样性,订立合同的主体应当与履行合同、担当责任的主体保持一样。一方代为履行,另一方代为接受履行的,应办理并保留相关手续与资料,以及合同签订前后全部通信内容的保留。2、对方的履行我方刚好了解、检验。3、我方的履行,保留证据;要求对方刚好确认(确认人的明确)。4、依据履行须要,应当刚好的通知、告知、帮助。5、合同如有变更,应刚好办理确认并告知相关人员。6、对方发生违约时,刚好主见权利、催告履行;行使抗辩权。7、遇有特殊事务或重要事实,协商解决之同时,保存证据。(找律师了解相关的法律法规)8、无法协商时解除合同。四、充分重视法律,运用法律自我爱护合同一经双方签订等于承诺,同时具有法律效力。对违约行为无法协调,要刚好申请仲裁或向人民法院提起诉讼。对合同欺诈行为要刚好实行措施,尽量削减和避开损失。五、合同管理意识1、风险意识:相识到合同事务中存在风险,保持警惕,不行疏忽。2、法律意识:依据法律处理合同事务,爱护自身合同权益;而不仅仅是依靠工作习惯、人情、常理、视察、了解对方等。3、合同意识:重视合同的签定,并依据合同约定执行合同事务,保障合同权益。4、证据意识:在处理合同事务的过程中,留意收集、保存相应证据,防止发生争议时,有关重要事实无法证明。5、时效意识:刚好、尽快的行使合同权利;防止时效超过,以致发生失权后果。这次培训虽然时间不长,但是让我受益匪浅,让我在今后的工作中时刻提示自己留意选购合同的风险防范,提高法律意识,降低风险。施工合同 篇2发包人:手机:托付代理人:公司电话:承包人:手机:托付代理人:公司电话:依据中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在同等、自愿、协商一样的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程地点:_。1.2工程内容及做法:(详见施工图)。1.3工程承包方式:双方商定实行下列第_种承包方式。(1)承包人包工、包料;(详见预算清单)(2)承包人包工、部分包料,发包人供应部分材料;(详见预算清单)1.4工程期限_天,开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。1.5合同价款:本工程合同价为:大写:()元,小写:()元。(详见预算书)其次条施工图纸双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应:2.1发包人自行设计并供应施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份。2.2发包人托付承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(注:图纸在发包人签约付款后供应),设计费(大写)_元,由发包人支付(此项费用不在工程合同价款内)。第三条发包人义务3.1开工前_天,为承包人入场施工创建条件。清理出室内物品,以便不影响施工。3.2供应施工期间的水源、电源并负责相关费用。3.3负责协调与物业公司的相关手续及费用(装修押金,垃圾清运费)。负责协调与邻里之间的关系3.4如需拆改原建筑物的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续及相关费用。3.5施工期间发包人仍需部分施工该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作。3.6参加工程质量和施工进度的监督、竣工验收。负责自备材料按工程进度进场。第四条承包人义务4.1施工中严格执行平安操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。4.2严格执行有关施工现场管理的规定,不得影响邻里居民的作息及环境污染。4.3切实保证居室内给、排水管道的畅通。4.4保证施工现场的整齐,工程完工后负责清扫施工现场。第五条工程变更工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一样,签订书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期,签字确认变更联系单。第六条材料的供应6.1由发包人供应的材料、设备,发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续。6.2由承包人供应的工程主体材料(电线、水管、板材、油漆),承包人应在材料运到施工现场后通知发包人,并接受发包人检验。第七条工期延误7.1对以下缘由造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延。(1)工程量改变和设计变更(2)不行抗力的自然缘由(如气候等)。(3)发包人同意工期顺延的其他状况。7.2因发包人未按约定完成其应负责的工作影响工期的,工期顺延;因发包人供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人担当,工期顺延。7.3发包人未按期支付工程款工期相应顺延。7.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人担当,工期不顺延。第八条质量标准双方约定本工程施工质量标准:按浙江省装饰装修地方标准DB33/102220xx执行。第九条工程验收和保修9.1工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内参与验收,验收合格后,填写工程竣工单。办理移交手续并填写工程保修单。9.2未竣工验收,发包人自行入住视作验收合格。9.3本工程自验收合格双方签字之日起水电隐藏工程保修期为5年,其他相关工程保修期为2年。(自备材料,自备成品除外)第九条工程款支付方式10.1合同生效后,双方约定,发包人按以下方式干脆向承包人支付工程款:第一次:年月日(合同签订当日),支付金额(合同总价的35%):_元。其次次:年月日(木工进场时),支付金额(合同总价的35%):_元。第三次:年月日(油漆工进场时),支付金额(合同总价的25%):_元。第四次:安装工程起先时,支付金额(合同总价的5%):_元。10.2工程安装前,承包人应向发包人供应工程决算书。发包人在接到决算书后日内如未有异议,即视为同意,同时发包人应向承包人结清工程尾款,利于安装工程绽开。第十一条违约责任11.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任,并赔偿给对方造成的经济损失。11.2未办理验收手续,发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。11.3因一方缘由,造成合同无法接着履行时,该方应刚好通知另一方,办理合同终止手续,并由负责方赔偿对方相应经济损失。11.4发包人未按期支付其次(三)次工程款的,每延误一天向承包人支付违约金3天,承包人有权实行停工措施。11.5由于承包人缘由致使工期延误,每延误一天向发包人支付违约金元。第十条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生争议的解决方式:_12.1由当事人双方协商解决12.2由有关部门调解12.3协商或调解不成的,按下列第_种方式解决。(1)提交_仲裁委员会仲裁。(2)依法向人民法院提起诉讼。第十一条几项详细规定13.1因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到小区内指定地点。(如小区内无指定地点,垃圾须运至小区外
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号