波形护栏工程施工合同波形护栏工程施工合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）甲、乙双方根据中华人民共和国合同法的有关规定，经双方友好协商，甲方同意将工程委托乙方施工安装。为明确双方在工程施工中的权利、义务和经济责任，特订立本合同以共同遵守执行：一、 工程概况1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程内容：4.工程工期：以材料到场时间起，2015 年 4 月 18 日完工。二、 承包方式、单价及规格1. 乙方负责本合同工程护栏的安装及调试。2. 安装方式为：钻孔和打桩。3. 安装单价为：每个端头 600 元，缆索安装为每米 20 元。4. 安装时如遇特殊情况可根据现场实际情况处理。波形护栏工程施工合同三、 工程付款方式1. 双方合同签订后，甲方即向乙方支付 30000 元整（叁万元整）为该合同工程的预付款（施工进场施工费），安装完工后甲方即向乙方支付剩余全部款项。四、 甲方工作1. 甲方负责提供一个合格的施工场地给乙方施工。2. 甲方负责协调工地上的用水用电及其他与施工相关事宜。3. 按时及时支付工程款。五、 乙方工作1. 在工程施工过程中乙方负责做好安全生产工作，在该护栏施工中，如果出现安全事故，由乙方全部负责。2、乙方保证施工现场的清洁卫生，做好施工现场的材料管理及垃圾处理工作。3、乙方负责该波形护栏的安装工作。六、违约责任1、如甲方不按合同约定支付工程款，乙方有权停止施工，工程工期相应顺延，甲方承担停工期间的一切停工损失。延期支付工程款则按工程总价款的每日千分之五计算违约金。波形护栏工程施工合同2、乙方应按合同约定按时完成该工程项目，因乙方原因未完成，剩余部分工程款待全部完成后再进行支付，并且缴纳违约金1000 元/天。七、争议的解释甲、乙双方在履行本合同的过程中，发生的一切争议首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方有权向所在地有管辖权的人民法院提出起诉。本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字xxxx 生效。甲方：乙方：电话 / 传真：电话 / 传真：负责人：负责人：开户银行：开户银行：中国建设银行账号：账号： 6227 0038 1804 0347 622波形护栏工程施工合同签订日期： _年_月_日签订日期： _年_月_日