工程承包合同汇编八篇在当今社会,人们对合同愈发重视，合同对我们的帮助越来越大,它也是削减和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是我为大家整理的工程承包合同8篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。工程承包合同篇1发包方(甲方) 承包方（乙方） 依据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规、规章之规定,结合装饰的特点,本照甲乙双方在同等自愿，协商一样的基础上，乙方承包甲方发包的装饰工程的有关事宜,达成如下协议,以共同遵守。第一条：工程概况 1、工程名称： 2、建设单位： 3、承包范围： 、合同工期： 合同工期总日历天数5月25日完成。 5、工程总造价为: 其次条:开工前甲方工作 1、供应用电、用水便利,供应施工材料堆放及人员住宿的场地，并保证乙方在施工现场周边的一切事宜，以确保工程顺当进行。 2、按合同约定支付工程款。 第三条：乙方工作、施工中严格执行有关工程的平安操作规范，施工规范及质量标准，按期、按质、按量完成工程。 、严格执行本市室内装饰行业和有关施工现场管理规定。 3、作好半成品及成品工程的维护。 第四条:款项的拨付及结算方法 、甲乙双方合同签订后三日内,付备料款40,计人民币万贰仟元整(￥1100.0) 。2、一楼大厅完工后,付工程款的30%，计人民币（￥8000.0) 。3、本工程竣工后一周内由甲方单位组织进行验收,验收完毕合格后甲方支付合同总造价的7 %,计人民币柒万伍仟陆佰元整(￥50.00）。在未验收之前若本工程被建设单位运用,则视为本工程验收合格。4、剩余总造价的作为质保金,8400.00),质保期为一年;质保期到期后一周内一次性付清质保金。 第五条:质量要求1、工艺标准双方同意根据室内装饰协会制定的装饰工程质量规范。、施工过程中如有特别质量要求，双方应达成一样看法，签定补充合同。 3、质量保修期自工程验收合格后起为一年。在保修期内保修费用由责任方担当。 第六条:工程变更 工程项目及工艺需变更,如有工程项目增减及材料价格的上调经双方必需协商一样，并由甲方在相关图纸上签字认可，同时调整相关费用。 第七条：工程工期、因甲方未按合同条款或资金不到位而影响工期的，工期顺延,、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工,而影响工期的，工期不顺延，因乙方缘由造成工程质量存在的问题,返工费由乙方担当，工期不顺延。 3、因工程变更或甲方缘由造成的停水、停电及其他不行抗拒的因素而影响施工的，工期顺延。 第八条：如合同在施工中发生变更,须经甲乙双方共同协商另拟补充变更协议,补充协议及甲乙双方认可的图纸具有与本合同相同的法律效力。第九条：违约责任 合同签字盖章后,如单方终止合同，由终止方向对方赔偿由此而造成的全部经济损失,并按规定罚违约金为工程总价的5%;如发生合同纠纷，在原告方所在地法院进行仲裁。 第十条：本合同一式四份，甲、乙方各执贰份，自双方签字之日起合同生效;竣工验收结算完工后合同失效。 其它未尽事宜双方协商解决。 甲方(公章）:_ 乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字）：_ _年_月_日 _年_月_日工程承包合同篇2发包方 (以下简称甲方）:承包方 (以下简称乙方):四方区天地林防水工程部依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,结合本工程实际状况,双方就本工程防水工程事宜经友好协商达成一样，订立本合同。第一条 工程概况 、工程名称2、工程地址 3、工程范围及内容运用钢结构将阁楼分层、阳台加固、开天窗。 、合同工期： 房顶修理:开工日期: 年 月日 竣工日期:工程具备施工条件计算20工作日内完成 5、工程质量标准: 做法参见省标建筑加固L06J301及设计图纸，达到GB50108-20xx技术规范、GB02-x 工程质量验收规范等国家相关和合格标准要求。 其次条 工程造价及承包、付款方式 1、承包方式：本合同采纳综合包干单价，工程量按实结算。乙方在签约前已仔细踏勘施工现场，熟识施工现场的一切状况，进场后不得以不熟识现场状况和施工图纸为由提出工期延长的要求。2、合同造价： （1）本合同总价暂定为人民币: 元 大写: (2）综合包干单价,工程量以实际决算为准:详情见报价单项附表 工程量计算规则:合同暂定工程量按设计图纸计算,结算工程量按甲乙双方认可的竣工图纸以实铺面积计算。工程施工技术资料只作为工程验收档案资料,不作为工程结算依据。 3、付款方式：合同签订时支付0%合同收付款共计元，材料进场支付30%共计 元，,完工后工程验收合格经审计审结后应在0天内支付剩余工程款。预期未支付应向乙方支付3/日的违约金。 ()甲方支付工程款时,乙方应向甲方供应正规发票,否则,甲方可拒绝支付工程款，造成的后果由乙方自行担当。 （2）甲方可以选择支票、转账方式支付到乙方指定对公账户中，本合同不行运用现金、银行（商业）承兑等方式结账。 （3）乙方指定结算账户(对公）: 户 头： 开户行：账 号： 第三条 工程工期 1、乙方应严格根据合同约定和施工进度安排（乙方编制后经甲方认可)组织施工,确保工期。当现场基本具备施工条件后,乙方应主动做好开工前的检查和打算工作。 、因以下缘由造成完工期推迟及延误的，工期相应顺延： (1)甲方要求设计变更或工程量改变。 (2)室外施工部分出现雨雪等天气不具备室外防水施工条件时。 （)不行抗力（不行抗力在本合同中说明为:斗争、动乱、50年一遇的洪水、六级以上的地震、级以上的台风、非乙方缘由政府要求停工,其它任何因素均不作为不行抗力)。(）因甲方缘由造成工程推迟或停工的。第四条 工程质量和验收程序及标准 做法参见省标建筑加固L0631及设计图纸,达到GB501820xx 技术规范、GB02082xx 工程质量验收规范等国家相关和合格标准要求。 第五条工程材料 1、乙方所选购的材料必需符合本工程的技术标准和要求且质量满意国家相关规范及技术规程的规定。 2、乙方负责供应工程所需全部材料，全部进场材料由乙方负责保管。 3、全部防水施工运用的材料厂家、品牌、规格型号等均应符合本合同约定。 4、材料进场时,乙方应供应产品合格证书及相应的检验报告(原件或加盖单位公章）。 5、进场的材料、成品及半成品，如发觉品种、型号、规格、质量等不符合技术标准的规定或与封样样品不符，在问题未查清之前，该批材料、成品及半成品必需封存不得运用。经第三方确认不合格的,甲方有权要求乙方清退材料，乙方担当全部费用，由此延误的工期不予顺延。 第六条 平安生产、文明施工 1、乙方必需严格根据施工方案、平安操作规程和文明施工的相关规定组织施工,施工中造成伤亡事故由乙方负责，所发生费用由乙方担当。 2、乙方对现场人员根据平安生产规定进行平安教化，做好平安技术交底工作。乙方应做好作业区域的平安防护工作,对施工现场设置的平安标记、指令警示牌、护栏、平安网等平安防护设施做好爱护并进行必要的维护。 、甲方对乙方在施工中存在的担心全因素有权提出整改或停工整顿,对于不在期限内整改的有权按有关规定进行平安惩罚。第七条 甲方权利与责任： 1、甲方负责协调总承包单位供应施工用水点、用电点。协调现场的施工工作面（费用由甲方担当）,确保乙方能够正常施工。 、甲方代表有权要求更换甲方认为其实力或行为已不能胜任本工程相关工作或不能有效履行管理职责的乙方的任何成员，乙方在接到通知后三天内合格的替换人员必需到岗就位。 3、开工前1天甲方协调总包单位、乙方进行现场技术交底。第八条 乙方权利与责任：、乙方负责本工程的施工，确保工程质量和工期。 2、开工日期前7天，向甲方供应施工方案、进度安排。并按经甲方批准的施工方案和进度安排施工，接受甲方的检查、监督。 、严格遵守甲方制定的各项管理制度和管理规定，按时参与生产例会及工作协调会，并执行会议指令并听从工程总包的管理。 4、收发文制度：双方应指定专人负责签收对方的书面来文,接受对方的合理指令、通知,对通知持有异议，应在签收后24小时内提出书面回函。如在签收后24小时内未提出异议的,视为认可指令或通知的内容。任何状况下双方不得拒收对方的通知、指令、变更、整改单等书面来往函件，若发生拒收书面文件的状况,每出现一次应当担当000元的违约责任。 5、过程产品的爱护和最终产品在验收前的成品爱护工作由乙方负责，并制定相应的技术措施和组织措施。乙方应当对相关单位的成品进行必要的爱护,因乙方缘由造成其他相关单位的成品损坏,由乙方负责赔偿并担当相关责任。 6、乙方应尽可能为甲方的其他协作单位的工作供应一切合理的便利，并无条件听从甲方对工作面、进度的统一协调管理。 7、施工用水、电由乙方单独挂表计量，费用由乙方自己担当。 8、甲方样板房，乙方应无条件协作施工。 第九条 违约责任： 1、未经甲方同意,乙方不得擅自变更设计,乙方擅自变更设计的,乙方须无条件复原原设计要求，由此发生的费用和导致的甲方干脆及间接经济损失，由乙方担当,延误的工期不予顺延。 、未经甲方同意,乙方不得私自将承包工程进行分包,否则甲方有权解除合同并要求乙方担当合同价款%的违约金以及由此给甲方造成的损失。 3、工程验收时未达到合同约定的质量标准,乙方必需在甲方要求的期限内整改合格,发生的费用以及造成的损失由乙方担当,工期不予顺延。在甲方要求的期限内整改达到合格标准。 4、如乙方不能根据合同约定的工期完工,每逾期1天乙方应向甲方支付工程总造价3 的违约金；逾期0天仍未弥补工期的，甲方有权解除合同。工程承包合同 篇 建设单位(甲方）：承建单位(乙方）: 为确保该工程的顺当进行,经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。 第一条 工程概况1、工程名称:园林绿化 2、工程地点：北京市密云县密西路与西道交叉口人保大厦 、承包方式:包工、包料 4、工程造价：壹拾万元人民币 其次条 工程期限 本工程 年8月20日开工,_年1月0日竣工。 第三条 工程延误与工程奖罚、乙方应刚好按期开工,如遇施工现场不能开工的状况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意,甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。 2、施工中因各种缘由须要停工，应提前24小时书面对甲方提出申请,由甲方视状况确定是否停工。3、如遇不行抗力，如自然灾难等缘由,工期相应顺延。4、因乙方缘由造成延期开工或停工的,由乙方担当相应损失。 第四条 甲方工作 1、 确保施工现场做到三通一平。 2、确保乙方施工用水及养护用水、用电。 第五条乙方工作 1、乙方必需按甲方确认的工程进度组织施工,接受甲方对工程进度的监督检查。 2、工程竣工后,乙方应按本合同约定的保修期，对本工程担当质量保修责任。 3、乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，平安施工，施工中如因乙方平安措施不力造成事故的责任及相关费用,由乙方担当。第六条质