2022年工程款抵房款合同范本乙方：丙方：甲方、乙方于_年_月_日签订了_项目工程施工合同(以下简称_合同)，合同编号为_，合同金额为_元，结算额_元;该合同工程内容已完成并投入使用，现甲方仍欠乙方工程款_元;经甲、乙、丙三方友好协商，就甲方以房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议：一、抵款、抵房手续办理相关约定1、乙方同意上述工程合同的部分工程款购买下述商品房，甲方与丙方同意乙方将此房屋转让给丙方，三方均同意在此合同基础上由甲方与两方签署商品房买卖合同。2、该商品房位于_市_区_路_号_室，建筑面积为_平方米，单价_元/平方米，房屋总额为_元人民币。不论乙方转让给丙方单价是多少，丙方均同意按本协议的单价签订商品房买卖合同;3、甲方同意商品房买卖合同中将购买人名称直接写成丙方。4、丙方从乙方处购得此房，部分房款交于乙方，丙方除房屋结构问题外不得向甲方提出退房、换房等要求。5、本协议签订后，视为甲方已将用于抵付工程款的商品房实际交付给乙方，甲乙双方抵付行为完成;二、以房抵款金额及方式：1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方所欠工程款_万元;2、抵付方式：乙方给甲方开具工程款发票，甲方给丙方开具商品房收款收据(购房发票事宜在购房合同中约定)。3、若甲方抵付工程款额不足支付所有房款，其余房款，三方同意由丙方以现金或按揭贷款方式直接支付给甲方。4、抵付工程款后的工程款余额，甲方同意按_支付给乙方。三、其它1、本协议未尽事宜，由三方协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院诉讼解决。2、本协议自三方签字盖章之日起生效。一式6份，甲乙丙方各执两份。甲方：_ 乙方：_法定代表人：_ 法定代表人：_经办人：_ 经办人：_丙方：身份证号码：住址：_年_月_日2022年工程款抵房款合同范本（二）甲方：_ 地址：_电话：邮编：乙方：地址：电话：邮编：丙方：地址身份证号码：_ 电话：_邮编：鉴于：1、甲方、乙双方于_年_月_日签订了项目建设工程合同(以下简称“原工程合同”)，合同编号为，原工程合同所涉工程已竣工结算，结算工程款万元，甲方已支付至万元。2、甲方为“_”项目(以下简称“该项目”)的开发商，该项目位于。土地使用权权证号为；建设工程规划许可证号为：。3、甲方保证该项目拥有以下两套商品房(以下简称“上述房屋”)：号楼_单元室商品房、号楼_单元室商品房。4、乙、丙双方均已悉知上述房屋的位置、面积、户型等情况。甲、乙、丙三方本着平等、自愿的原则经友好协商，就甲方以上述房屋抵付乙方部分工程款事项达成如下协议：一、以房抵款金额及方式1、乙方同意甲方以上述房屋抵付甲方应付工程款万元。丙方作为乙方指定的购买者与甲方签订商品房预售合同并办理房屋产权登记。如上述房屋最终实测面积与本合同约定的面积有差异的，由丙方自行按本合同约定的每平方米建筑面积单价计算价格多退少补。2、甲方用于抵扣工程款的上述房屋的有关情况及房价：3、抵款方式：本合同生效后_日内，乙方向甲方出具与抵付款金额等同的工程发票。甲方在收到上述发票后，与乙方签订借款额为万元的无息借款协议并出具借款收据。为方便乙方转卖房屋、办理产权等事宜，甲方直接按乙方要求与丙方签订商品房预售合同，丙方亦同意按本协议的单价签订商品房预售合同;在甲方取得该项目的预售许可证并通知乙、丙两方后，丙方应当在接到甲方通知后七日内到指定地点与甲方就上述房屋签订商品房预售合同。乙方同意以借给甲方的款项作为丙方支付上述房屋的房款。甲方向丙方开具购房发票，同时乙方向甲方开具收款凭证。4、商品房预售合同签订后，甲、丙双方应按该合同履行权利义务，面积补差款、房屋登记费用、契税、物业管理等费用的缴纳均按该合同的约定执行。二、原工程合同工程结算款付款约定甲乙双方确认：甲方以上述房屋抵扣应付工程万元后，尚有万元工程款未支付，付款时间分别为：三、丙方签订商品房预售合同时，不再享有甲方为其他购房者提供的任何优惠政策。四、乙、丙双方保证签订本合同时丙方系在现行法律法规、规章及政策条件下符合购房条件的主体，有权购买市的商品房。若在签订商品房预售合同时发现丙方不符合法律法规、规章或政策规定的购买商品房的条件或因乙方不符合购买商品住房条件导致有关行政主管部门不予办理合同网上备案的，乙方需另行安排购房人与甲方签订商品房预售合同并承担丙方在本合同项下的一切权利义务。乙方应承担由此而给甲方造成的一切损失。五、如乙方未能在甲方规定的时间内安排丙方或其他人员与甲方签订商品房预售合同，则每逾期一日，向甲方支付总房款万分之五的违约金，并同意甲方从未结工程款中冲抵上述违约金。六、本协议未尽事宜，三方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。七、本协议在履行过程中若产生争议，由三方协商解决;若协商不成，任何一方可将争议提交甲方所在地人民法院诉讼解决。八、本协议自三方签字盖章之日起生效。本协议一式八份，甲方四份，乙方两份，丙方两份。甲方：_ 乙方：_法定代表人：_ 法定代表人：_经办人：_ 经办人：_丙方：身份证号码：住址：签订日期：_年_月_日2022年工程款抵房款合同范本（三）甲方：(身份证号：)乙方：(身份证号码：)甲方因施工取得开发商抵付工程款的房产，房产为_，面积平方米，乙方因需要向甲方购买该房产，乙方知道该房屋是甲方从开发商处以工程款抵付方式取得。甲、乙双方经友好协商，就该房屋产权办理手续及房款支付等事项达成如下协议：一、甲方与开发商之间费用已结算完毕，该房产已办理备案，为方便办理产权手续，减少乙方的相关费用，甲方与开发商协商，将商品房销售合同的购房人更名为为乙方。二、乙方向甲方支付万元购买该房产;三、房款中不包括该房屋办理产权的相关税费及物业管理费。该房产办理产权证过程中及交付过程中所涉及的一切税费由乙方自行承担。四、乙方向甲方支付购房款的约定：1、本合同签订后，开发商将房产交付乙方前，乙方向甲方支付元;2、乙方房屋办理产权证后，乙方以该房产办理抵押贷款，支付甲方元;3、剩余款项乙方每年支付元。4、上述款项若乙方有任何一期未能按约定期限支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余款项，并有权要求乙方以未付部分为基数按照四倍银行同期贷款利率向甲方支付利息，同时乙方应承担甲方在追讨债务过程中所发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。五、本协议未尽事宜，双方签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。六、本协议在履行过程中若产生争议，由双方协商解决，若协商不成，任何一方可向房产所在地人民法院提起诉讼解决。七、本协议自双方签字生效。本协议一式两份，甲乙双方各持一份。甲方：_ 乙方：_年_月_日2022年工程款抵房款合同范本（四）建设单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的有关规定，结合本工程实际情况，为确保地板辐射采暖工程的正常施工，甲乙双方本着公平、合理、互利互惠、严守信誉的原则，经双方协商达成如下合同条款。一、工程概况1、工程名称：2、建设单位：3、工程地点：4、承包方式：包工、包料5、工程承包范围：6、工程施工内容：二、材料质量及配置标准1、地暖管道：采用PE_RT管，管壁厚度以施工图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，采暖管道品牌由建设方指定。2、分集水器、保温材料、钢丝网：以施工蓝图为准，如建设方变更的则以建设方变更为准，品牌由建设方指定。3、管道密度、间距等技术指标依据甲方认可的设计图纸。地暖管道采用单层下置钢丝网片固定。4、上述提及的材料质量及配置标准必须达到中华人民共和国行业标准地面辐射供暖技术规程(JGJ142_J365_)及甲方约定的要求。5、按甲方认可的设计图纸进行地暖管道的施工。三、工期在具备施工条件下，自甲方发出书面进场通知另给予15天材料生产运输时间后90天完成施工任务。如遇以下情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。1、连续停水或停电8小时以上。2、非乙方原因甲方要求临时停工的。3、修改设计方案或增加工程量。4、总包方或其它原因不能逐日提供一层工作面时。5、其它原因导致已敷设保压管道，在检验合格后24小时内无法隐蔽覆盖面积500m2以上的。6、不按合同约定付款时。鉴于铜制分集水器容易丢失，在具备防盗条件(门窗安装完毕)后提前15天通知安装分集水器，并由掌握钥匙一方负责保护。四、工程质量：合格五、工程造价及付款方式1、合同总价为人民币：元。2、工程款支付：(1)合同签订生效后，人员材料进工地5个工作日内，预付总价款的_%作为工程预付款。(2)其余款项按工程月进度的_%付款。地暖工程完工经甲方、监理验收合格后，5个工作日内付至全部工程款的_%，预留工程总造价的_%作为质保金。质保金在两个采暖期满后5个工作日内全部付清。六、甲方责任1、签订合同时向乙方提供全套图纸(包括变更)及有关文件。2、出现变更设计时，提前7个工作日办理工程变更手续并及时书面通知乙方。3、配合地暖施工和土建施工的协调工作。4、配合总包单位、监理监督工程质量及进度，组织中间验收、变更签证及地暖施工完工验收并签字。5、负责协调并提供乙方现场施工所需水、电及材料堆放场地和工人住宿场所，水、电费由乙方负责。6、地暖工程完工后，甲方在收到乙方的将决算_日内审批完毕。七、乙方责任1、乙方根据甲方的要求进行地板辐射采暖施工。客厅、卧室、书房、餐厅温度18C.卫生间20C须辅助采暖。4、乙方人员进入施工场地必须服从甲方、监理和总包方的统一管理，遵纪守法和遵守现场各项管理制度，在工人进场前切实进行安全教育，按施工安全规范的规定，采取有效地安全防范措施，确保施工安全和人身安全。5、乙方必须在入场施工前7个工作日，将施工组织设计报监理、甲方审核确认后，方可实施。6、施工期间与其他施工单位紧密配合、积极协调。7、乙方有专人负责文明施工和环境管理方面的具体工作。严格按照甲方环境方针和环境管理目标进行施工现场环境管理。8、对该分项工程质量负完全责任。八、保修责任工程保修期为竣工验收合格之日起两个采暖期。在保修期内，工程出现管材质量问题，乙方应在接到通知后先予以维修，同时请当地质量检测部门