资源预览内容
第1页 / 共7页
第2页 / 共7页
第3页 / 共7页
第4页 / 共7页
第5页 / 共7页
第6页 / 共7页
第7页 / 共7页
亲,该文档总共7页全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述
GF-2000-0202 No.(2009)003号建设工程委托监理合同(示范文本)中华人民共和国建设部制定国 家 工商行政管理局二年二月第一部分建设工程委托监理合同委托人陕煤集团神木红柳矿业公司与监理人陕西建安工程监理有限公司经双方协商一致,签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下:工程名称:陕煤集团神木红柳矿业公司行政办公楼内外装饰工程工程地点:陕西省神木县工程规模:建筑面积17000平方米总 投 资:约3100万元人民币二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分标准条件中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分:监理投标书或中标通知书;本合同标准条件:本合同专用条件;在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺,按照本合同的规定,承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,向监理人支付报酬。本合同自2009年4月8日开始实施,至2009年10月30日完成。本合同一式 十 份,具有同等法律效力,双方各执 五 份。委托人:(签章)监理人:(签章)住所:陕西省神木县 住所:西安市和平路 东十一道巷6号法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)开户银行:开户银行:账号:账号:邮编: 邮编:710001电话:电话:本合同签订于:2009 年 4 月8日第二部分标准条件见建设工程委托监理合同(示范文本)GF-2000-0202第二部分 标准条件。第三部分专用条件第二条 本合同适用的法律及监理依据:1. 国家有关现行建设监理及工程建设的法律,法规及行业规定.标准。2. 国家及行业颁发的施工及验收规程.规范和质量验评标准;3. 审定的初步设计.施工图纸及说明书.设计变更及答疑;4. 设备厂家提供的图纸及设计说明书;5. 与委托人签订的本工程的设计.施工等有关合同;6. 本合同及附件。第四条监理范围和监理工作内容:监理范围:陕煤集团神木红柳矿业公司行政办公楼内外装饰工程施工图纸所包含的全部内容进行监理。监理工作内容:监理工作范围内的“四控.两管.一协调”。第九条外部条件包括:需委托人协调的外部条件:包括设计院,质监站,建委,消防、人防等部门。监理人协助业主进行以上工作。第十条委托人应提供的工程资料及提供时间:委托人应在本合同签订七日后提供以下工程资料:1. 全套施工图纸1套;2. 与本工程有关的建设工程施工合同各1份;3. 施工招标文件、投标文件各1份;4. 其它双方认为需要的资料。第十一条委托人应在 七天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复。第十二条委托人的常驻代表为 。第十五条委托人免费向监理机构提供如下设施:办公、住宿用房各两间,床具八套,办公桌椅六套,文件柜一组。监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下:补偿金额 无第十六条在监理期间,委托人免费向监理机构提供钢结构工程师 壹 名,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供 / 名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。第二十六条监理人在责任期内如果失职, 同意按以下办法承担责任,赔偿损失累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税):赔偿金:直接经济损失报酬比率(扣除税金)第三十九条委托人同意按以下的计算方法、 支付时间与金额,支付监理人的报酬:委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬:(报酬附加工作日数合同报酬监理服务日)委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付额外工作报酬:(报酬附加工作日数合同报酬监理服务日)第四十一条双方同意用人民币支付报酬,按 / 汇率计付。第四十五条奖励办法:奖励金额工程费用节省额报酬比率第四十九条本合同在履行过程中发生争议时, 当事人双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉)。 双方商定向建设项目属地人民法院起诉。附加协议条款:一.监理费:监理费按建设工程监理与相关服务收费管理规定(发改价格2007670号文件的收费标准,优惠后本工程监理费为 万元。若施工期限超过监理合同工期一个月以内不增加监理费用,超过监理合同工期一个月以上,按超过的时间及相应比例增加监理费用。二.监理费支付办法:第一次为监理人员进场后十日内支付20%;第二次为六月底前支付20%;第三次为八月底前支付30%;第四次为为六月底前支付20%;第五次为工程全部竣工验收移交后一个月内付清。三.若监理单位在建设过程中提出合理化建议而节约建设资金,建设单位按节约额的10%对监理单位给予奖励。四、未尽事宜双方协商解决。 /
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号