资源预览内容
第1页 / 共15页
第2页 / 共15页
第3页 / 共15页
第4页 / 共15页
第5页 / 共15页
第6页 / 共15页
第7页 / 共15页
第8页 / 共15页
第9页 / 共15页
第10页 / 共15页
亲,该文档总共15页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
购房合同4篇随着法律观念的日渐普及,关于合同的利益纠纷越来越多,它也是削减和防止发生争议的重要措施。信任大家又在为写合同犯愁了吧,以下是我细心整理的购房合同4篇,欢迎阅读,希望大家能够喜爱。购房合同 篇1本合同双方当事人:卖方(以下简称甲方)买方(以下简称乙方):依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关规定,为明确商品房买卖双方的权利、义务,经甲、乙双方协商一样,签订本合同并共同遵守。一、商品房基本状况1.甲方依据 房许字第 号商品房销售许可证将坐落在 市 区 路(街) 号(小区) 号楼(总层数、用途、结构) 单元 层 室 厅 号(管理号 )的商品房出售给乙方。2.乙方购买商品房 套,建筑面积(大写) 平方米,(小写) 平方米。房屋建筑面积以 市房地产管理局实地测量后计算的测量结果为准。3.乙方购买的商品房的土地运用权以 (划拨、出让)方式取得,土地运用权年限至 年 月 日。4.甲方于 年 月 日前将上述所列房屋交付乙方运用。5.甲方出售的商品房除商品房住宅运用说明书所列设施外,还有等设施。二、总价款及付款方式1.经双方协商一样,甲方同意将该商品房按建筑面积每平方米 元销售给乙方,总价款(小写) 元,(大写) 元。2.自本合同签订之日起 日内,乙方应向甲方交付购房定金 元。3.乙方可将购房款一次付清,也可分期付款。乙方一次性付款的,应于 年 月 日付清全部房款;乙方分期付款的,其购房定金在第 次付款时冲抵,分期付款日期、金额为: 合同定额(元) 付款日期定金 年 月 日一期 (大写) (小写) 年 月 日二期 (大写) (小写) 年 月 日三期 (大写) (小写) 年 月 日四期 (大写) (小写) 年 月 日五期 (大写) (小写) 年 月 日贷款 (大写) (小写) 年 月 日 4.其中第 期乙方申请贷款,付款期限届满金融机构未批准贷款,且乙方无力支付该款项的,甲方应在十五日内将其已收取的房款返还乙方,本合同解除。如因一方有意造成贷款未获批准,或乙方逾期不申请贷款,另一方有权要求对方担当违约责任。三、面积误差该商品房交付时,实际建筑面积与合同约定面积误差超过约定面积 %时,乙方可选择下列任一种方式处理:1.乙方有权退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起 天内将乙方已付款退还乙方,并按同期银行贷款利率支付利息;2.乙方同意接受房屋。每平方米价格保持不变,房价款金额按实际建筑面积调整;3. 。四、合同登记自本合同签订之日起十五日内,双方应持本合同到房地产市场管理部门办理合同登记,同时鉴证或公证;税费按国家规定由甲、乙双方各自担当。如因一方缘由造成另一方不能在规定时间内办理登记、鉴证或公证,另一方有权要求对方按房款的 %赔偿并有权要求解除合同。五、质量标准甲方交付的房屋需经工程质量监督检验部门验收合格,同时必需实行商品房住宅质量保证、商品房住宅运用说明书制度;凡未实行商品房住宅质量保证书、商品房住宅运用说明书的住宅房屋,如因质量问题与乙方发生争议,由甲方担当全部责任。六、产权登记乙方应于房屋交付三十日内办理房屋全部权登记,甲方应予帮助。七、设计变更的约定 预售商品房开发建设过程中,甲方对原设计方案做重大调整时,必需在设计方案批准后 天内书面通知乙方,乙方必需在收到该通知之日起 天内提出退房要求,或与甲方协商一样,签订补充协议。乙方要求退房的,甲方须在乙方提出退房要求之日起 天内将乙方已付款退还给乙方,并按同期银行贷款利率付给利息。八、配套设施的承诺甲方承诺与该商品房正常运用干脆关联的下列基础设施、公共配套建筑按以下日期投入正常运行:1. ;2. ;3. ;4. ;5. 。九、房屋的用途及公共设施的运用乙方的商品房仅作 运用,乙方在运用期间不得擅自变更该商品房的房屋结构和用途,除本合同及附件另有规定者外,乙在运用期间有权与其他权利人共同享受与该商品房有关联的公共部位和设施。甲方不得擅自变更与该商品房有关联的公共设施、公共用地的运用性质。十、合同的变更和解除1.甲方如因不行抗力的缘由造成房屋停建、缓建,应在 日内通知对方变更或解除合同。2.在合同规定期限内,甲方未能按时交房或乙方逾期交付款项的,除应担当违约责任外,无权要求对方接着履行合同;而守约方要求接着履行的,对方必需履行。3.房屋未达到国家和省市规定的质量标准,或未达到双方约定的质量标准,乙方有权解除合同。4.合同发生变更或解除,双方应在三十日内到合同登记机关办理变更或注销手续。十一、违约责任1.甲方如未按约定的期限将该商品房交付乙方运用,或未按承诺期限运行基础设施、公共配套建筑,乙方有权按已付房款额的百万分之 向甲方追究逾期期间的违约金。如逾期180天甲方仍未能将该商品房交付乙方运用,乙方有权按下列方式之一追究甲方的违约责任:(1)终止合同。甲方应将乙方已付房款退还,并向乙方支付自上述日计算至实际还款日的违约金;(2)甲方向乙方支付上述按日计算的违约金,合同接着履行。2.乙方如未按合同规定的时间付款,甲方有权按乙方所欠房款额的百万分之 向乙方追究逾期期间的违约金,如逾期180天乙方仍未能如数付款,甲方有权按下列方式之一追究乙方的责任:(1)终止合同。甲方应将乙方已付房款扣除上述按日计算的违约金在三十日内退还乙方;(2)乙方向甲方支付上述按日计算的违约金,合同接着履行。3.甲方交付房屋设施、装修不符合合同约定的,乙方有权要求甲方改正或要求甲方赔偿未达到约定标准的差额,并要求甲方付房款总额 %的违约金。十二、争议的解决方式甲、乙双方如在履行合同中发生争议,应刚好协商解决,协商不成时,双方可选择下列方式解决(以选择):1. 向 仲裁委员会申请仲裁;2. 干脆向人民法院起诉。十三、本合同一式六份,甲、乙双方各二份,送房地产所在地交易市场登记机关一份、鉴证或公证机关一份。十四、双方承认的附加条款。十五、本合同未尽事宜,一律按中华人民共和国合同法的有关规定,经合同双方共同协商,作出补充规定。本合同及补交规定、空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。十六、本合同经鉴证或公证后生效。十七、商品房住宅质量保证书及商品房住宅运用说明书同本合同具有同等法律效力。十八、商品房平面图作为本合同附件。甲方:(盖章) 乙方:(盖章)营业执照号: 营业执照号:或身份证号:地址: 地址:法定代表人(签名) 定代表人(签名)代理人: 代理人:开户银行: 开户银行:账号: 账号:电话: 电话:邮政编码: 邮政编码:鉴证或公证部门看法 房产管理部门看法鉴证或公证机关(章) 登记机关(章)经办人 经办人鉴证或公证日期 登记日期附件:商品房平面图(略)购房合同 篇2甲方(卖方):_ (代签)乙方(买方):_依据中华人民共和国合同法及相关法律法规之规定,买卖双方本着同等、自愿、协商一样的原则,就房屋买卖有关事项,达成如下协议:第一条:房屋基本状况 乙方购买甲方合法拥有的坐落于,建筑面积平方米,地下室平方米的房产一套,由于房主已故,该房产由房主6子女共同继承,经房主6子女协商一样同意授权并托付房主三子李XX全权代表负责房屋的一切事务及担当房屋买卖协议中的全部责任和义务,以下条款中全部甲方担当的责任和义务均有李XX履行。其次条:付款方式 双方议定上述房产出售价格为万元整(大写万元整)。协议签订后乙方支付甲方合同保证定金万元整,剩余房款乙方须在_年_月_日第三条:房屋过户1、因本合同签定时该房产为下花园煤矿沉陷区拆迁房,暂无房产证,所以甲乙双方都不具备过户条件,等过户条件成熟时,甲方应帮助乙方办理房屋产权手续,因甲乙任何一方不协作所造成的损失,由责任方赔偿守约方。经甲乙双方协商一样同意办理_市_区中学西街盛源小区9号楼1单元2楼2号房产过户乙方时所需缴纳的税费、手续费及各种费用均由乙方担当。2、本合同签订后,甲方对_市下花园盛源小区9号楼1单元2楼2号的房屋运用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。3、本合同签订后,甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利,乙方保证按期缴纳各项物业费用。本合同签订后,甲方不得就该房屋与他人订立任何买卖合同;第四条:甲方责任1、保证产权清楚,无抵押、查封和任何纠纷,保证所供应的材料真实有效,不含虚假内容,若有违反上述约定造成的责任由甲方担当。2、甲方应在乙方全额付完房款后出具收款证明并将该房产的有关资料、收据和全部钥匙全部移交乙方。3、甲方应结清该房屋交接日期前的全部费用,交接后发生的费用由乙方担当。甲方应结清房屋交接前的自然气、水、电表入户费、物业等费。4、如因规划部门、设计部门的缘由导致房屋质量和运用功能的,甲方应当通知乙方,如有补偿款发放,甲方应当全额退还乙方。第五条:合同变更1、在合同履行期间,任何一方不得擅自变更,若需变更合同内容,应书面通知对方,征得对方同意后在规定时间内(书面通知发生_日内)签订变更协议,否则造成损失由责任方担当。2、本合同的补充协议与本合同具有同等法律效力。第六条:违约责任 本合同签订后,双方不得违约,如甲方违约,双倍返还乙方定金,如乙方违约,定金不退。第七条:合同争议的解决 本合同履行过程中,如发生争议,甲乙双方应协商解决,解决不成时,可向有关有管辖权的人民法院起诉。第八条:本合同经甲、乙双方签字之日起即生效。第九条:本合同共页,一式份,甲、乙双方及见证人各执一份,均具有同等效力。第十条:其他约定甲方:_乙方:_ 身份证号:_身份证号:_ 电话:_电话:_ 签约日期:_签约日期:_ 见证人:_见证时间购房合同 篇3实际中,在出现不能签购房合同的时候,你作为购房者能不能要回定金,就要根据下面的详细状况来确定:1、一般状况下,假如一方在正式签约时对认购书中确认的条件,如价格、房号、面积等进行修改而导致签约未成,就会被视为违约,购房方违约的,定金不予返还;开发商违约的,还须要双倍返还定金。2、因不行抗力缘由,致使不能签购房合同,那么双方都没有过错,那么购房方当然可以向开发商要回定金。就比如遇突发地震或洪水致使房屋损害,导致不能签订合同。3、因发觉开发商存在违法行为,致使不能签购房合同,那么可以要求开发商退回定金甚至双倍退还。举个实在的例子,就是因为开发商没有获得商品预售许可。这些就是在不能签购房合同的时候,一般买家都是可以要求退还定金的。而假如是买家单纯不想买房了,那么定金能不能退,就要看有没有下面几种状况:1、假如开发商不具备商品房销售资格的,那么不想买房的话,定金可以退回。2、假如不想买房是因为开发商存在欺诈等行为,或
收藏 下载该资源
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号