制作安装合同电子版甲方：_（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）甲、乙双方在平等互利、友好协商的基础上，根据中华人民共和国合同法和有关法律、法规，就甲方委托乙方广告牌工程施工的有关事宜达成如下协议，供双方共同遵守：一、项目概况1、项目名称：广告牌设计与安装。2、数量、规格、材料与报价表;详见本合同附件一（报价单）。3、安装地点：二、合同价款及付款方式1、合同价款甲方应支付给乙方的制作和安装费用总计：￥元（大写：整）。2、付款方式甲方于合同生效后_日内支付乙方合同总额%的款项，即人民币_元整，即大写：整。本合同第一条项目概述中所述项目整体安装验收合格后，甲方支付给乙方合同总额的%，即人民币_元整，即大写：整，在安装完毕后_日内支付。以上工程费用乙方如向甲方出具等额的合法有效的发票。三、制作、安装方式及质量、安全要求1、甲、乙双方共同负责相关部门的协调工作。2、乙方包工包料，包质量包安全，全面负责所述项目的制作、运输和安装的整个过程。3、乙方保证严格按照本合同附件一的材料标准制作、安装本合同一所述项目，所采用的材料与报价一致，符合相关设计要求，并保证结构达到设计强度。四、制作、安装工期1、乙方应在_年_月_日前制作安装完成。2、在乙方制作、安装广告牌期间，因甲方单方面的原因导致未按合同约定付款而造成乙方无法按期完工，责任由甲方负责，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、台风等自然灾害，工期顺延。五、制作、安装的验收乙方在合同规定期限内制作安装完成后，甲方须在_日内验收，并通知乙方验收是否合格，甲方_日内未通知乙方视为合格，如不合格，乙方应在接到甲方的通知后返工达到合同约束的制作标准与安装要求。六、双方权利和义务1、甲方应向乙方提供广告所需的资料，保证其内容符合法律、法规的规定。2、广告牌制作和安装的施工过程中所出现的一切安全事故，造成的经济损失和人员伤亡的责任均由乙方负责处理并承担所有法律责任。3、甲方及其委派人员有权监督乙方的施工。甲方发现乙方施工材料不合格、工程质量不达标、施工不规范及施工过程中发现广告牌施工方案不合理等问题时，有权要求乙方予以整改，乙方应立即整改完毕。4、甲方应当负责现场施工的总协调工作，并为乙方提供水电，施工过程中产生的电费由甲方自行承担。5、乙方应当保证施工程序符合行业标准，保证所提供的钢制材料质量符合合同约定。6、乙方应当确保工地现在周围的清洁、施工废料及时清理干净。7、广告牌所有权归甲方所有，拆除工作由甲方组织实施。七、违约责任1、若甲方逾期付款的，乙方有权催促甲方付款，并要求甲方支付违约金，每逾期一日的逾期违约金为500元支付给乙方。2、乙方不能按本合同的约定完成制作、安装工作并经验收合格的，每逾期一日应向甲方支付违约金人民币500元。八、其他事项1、本合同附件是本合同的有效组成部分。双方在执行合同中，若发生争议协商不成，任何一方均可向合同签署地所管辖权的人民法院提出诉讼。2、本合同若有未尽事宜，双方另签补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力，若补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。3、本合同自甲、乙双方签字盖章起生效，一式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表人：_ 代表人：_联系电话：_ 联系电话：_签订时间：制作安装合同电子版（二）甲方：_（以下简称甲方） 乙方：_（以下简称乙方）经甲乙双方协商，甲方将的制作安装承包给乙方施工。为了明确双方的责任，确保工程质量与进度，经双方商定达成如下合同条款，以便双方共同遵守。一、工程项目：二、工程承包形式：本工程由乙方包工包料、包运输、包安装。三、工程质量：合格四、主辅材料：五、产品质量要求：1、乙方根据甲方要求式样制作，双方商议确定式样尺寸，甲方签字后乙方开始制作（具体尺寸按每个窗框测得的具体尺寸为准。）六、工程量与单价：工程量计算按实际加工尺寸为准，最终以实际安装面积进行结算。遮光布每平方米单价元/，窗帘杆每米单价元/m，安装费元，工程量约为，合计_元，大写：_。七、工程进度：1、为了保证质量和进度，安装期间，甲乙双方应相互协商配合，互创安装条件。2、甲方在乙方安装人员进场前应提供安装电源。3、不可抗力造成的安装延误，双方察看后认定解决。八、付款方式：安装结束，验收合乎要求后所有费用一次性付清。九、其他事项：1、安装好的遮光布不得损坏，如有损坏由责任方负责。2、乙方安装人员进入现场，应遵守甲方现场管理和安全制度。甲方应向乙方提供安装条件,并密切配合乙方完成施工任务。3、本合同签订后双方要相互监督执行，若出现违约，责任由违约方承担。4、本合同未尽事宜双方本着实事求是、公平公正和诚实信用的原则协商解决。5、本合同一式二份甲、乙双方收存，签字盖章后生效，财务结算完毕后自动失效。甲方：_（盖章） 乙方：_（盖章）甲方代表：_ 乙方代表：_年_月_日 _年_月_日制作安装合同电子版（三）甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及其它有关规定，双方本着平等互利、诚实守信的原则，就本工程具体事宜，自愿达成如下协议：第一条.交货地址：第二条.制作内容：第四条.合同金额及付款方式：一、货款总造价为：￥元。大写：万仟佰拾元，二、合同签定后，甲方向乙方支付展柜制作预付金为：计￥元，大写：万仟佰拾元;三、制作完毕，首批交货甲方向乙方支付制作费用为：计￥元，大写：万仟佰拾元;四、全部交货后，甲方向乙方支付完其余费用为：计￥元，大写：万仟佰拾元;第六条.乙方责任与义务：1.乙方负责合同中项目内容的承制，确保按时交货2.乙方承接该单后，施工中不得以次充好使用不合格材料。第七条.甲方责任与义务：1、不的故意拖延收货时间.2、不的中途改动方案,或以各种与乙方无关原因退货第八条.工期延误：造成以下原因之一的，工期相应顺延：甲方不能按协议条款的约定提供开工条件、工程款未按时支付、设计制作方案的变更、合同期内非乙方原因如停水、电等影响乙方正常施工、不可抗力或自然原因如雨、雪、风、冰雹等及其它非乙方原因的停工或影响施工。第九条.其他事项：1、安装完毕后，甲方应当在二日内组织对工程施工的审核验收，逾期或推迟验收时间，视为此工程合格。2、工程完工后，款项未付清前，乙方有权将其拆除，并追究甲方给乙方带来的经济损失。造成的一切损失由甲方承担。3、本合同一式两份，双方各执一份，具有同等的法律效力，自收到预付款之日起生效，合同履行完毕时失效。第十条.争议解决：双方产生争议，可友好协商解决，协商不成可向乙方所在地人民法院提起诉讼。第十一条：传真件具有同等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日制作安装合同电子版（四）甲方：乙方：甲、乙双方为明确各自的权利和义务，经协商，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国广告法及其他法律、法规之规定，现就乙方承做事宜达成如下一致协议。二、工程造价及支付方式：乙方完成后申请甲方进行验收，甲方应在日内组织人员进行验收，逾期视为验收合格，验收合格后付乙方合同金额的%;剩余部分%作为质保金，质保期满后一月内一次性付清，如逾期付款，甲方每天向乙方支付合同价款3的滞纳金;如出现数量增加减少，以实际发生的数量计算。三、工程期限：合同签订后日内完工，施工期间如遇雨雪天气、节假日停电及人力不可抗拒的因素工期顺延。四、质保期：1.质保期年，年内免费维修，如出现不可抗力或人为因素除外。五、双方权利、责任：（一）甲方责任：1、办理广告牌设置、安装所必须的报批手续及相关费用。2、向乙方提供广告字制作安装位置并确保此位置安全承载力。3、按本合同第二条规定按时结算的费用。（二）乙方责任：1、按照甲方意向提供制作方案。2、按甲方要求的时间节点完成施工任务。六、其他：1、本合同未尽事宜双方协商解决。2、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，镇公共资源交易中心留存一份，双方签字盖章后生效，合同条款全部履行完毕后自行失效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日制作安装合同电子版（五）发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：依照中华人民共和国合同法、建设工程施工合同（GB_1999_0201）及山东省有关规定，双方根据分工负责、配合协作的精神，经充分协商一致，订立本协议，并严肃执行。第一条：工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：1.31.4工程材料：1.5承包方式：1.6工程期限：本工程自月至月日止全部完工。经双方协商，发生以下情况，经甲方确认，顺延合同工期。1.6.1人力不可抗拒的灾害面被迫停工者;1.6.2甲方变更计划而影响施工者;1.6.3甲方未按期支付工程款影响施工者;1.6.4其它非乙方责任影响施工者。1.7本协议合同造价暂定为人民币（大写）：第二条工程款支付合同签定后付总价格的50%现金，安装完付清尾款_元。第三条工程质量3.1甲方根据行业质量验收规范和评定标准对乙方进行检查和验收，乙方必须严格按照质量验收规范和标准进行施工，制作及安装工程均必须达到合格标准;3.2乙方必须服从甲方质量监督人员的检查监督，发现不合格的情况后，甲方有权要求整改。第四条安全责任4.1乙方负责保证现场施工必须的安全防护措施和劳动保护措施，必须保证安全施工，若工程期间造成安全事故，由乙方全权负责;4.2工程结束后若出现任何质量问题伤及人身安全者，由乙方全权负责。第五条双方一般的权利和义务5.1发包人职责：5.1.1按合同约定及时拨付工程进度款;5.1.2指定专人对工程进度、工程质量进行监督、办理中间交工项目的验收手续，负责签证、解决应由甲方解决的问题，以及其他事宜;5.1.3工程完工后及时组织验收并办理工程款结算;5.1.4工程中途停工、缓工或由于设计变更而造成的返工，应采取措施弥补后减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设