资源预览内容
第1页 / 共67页
第2页 / 共67页
第3页 / 共67页
第4页 / 共67页
第5页 / 共67页
第6页 / 共67页
第7页 / 共67页
第8页 / 共67页
第9页 / 共67页
第10页 / 共67页
亲,该文档总共67页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
有关承揽加工合同锦集10篇有关承揽加工合同锦集10篇承揽加工合同 篇1 承揽方甲方:_定作方乙方:_甲乙双方为了保证全面地履行各自的义务,签订本合同,共同信守执行。第一条甲方加工定作物的名称、规格、质量、数量、加工费定作物名称型号规格质量要求计量单位数量加工费单位总价第二条加工成品的完工时间、检验标准与方法、包装标准与费用承当定作物名称完工时间检验时间地点检验标准与方法包装标准包装费承当第三条加工成品的交付时间、地点、运输方法与运费承当定作物名称交付时间交付地点运输方法运输价款承当第四条乙方提供原材料名称、规格、质量、数量、价款等及图纸、技术资料材料名称型号规格质量要求计量单位数量单价总价图纸、技术资料及交付时间第五条原材料交付时间、地点、包装、检验方法、运输材料名称交付时间交付地点交付数量包装要求检验方法运输方法和运费承当第六条加工费结算方法与时间_。第七条乙方应于_年_月_日前向甲方交付定金_元;乙方应于_年_月_日前向甲方交付预付款_元。乙方不履行合同的,无权恳求返还定金。甲方不履行合同的,除承当违约责任外,必须如数返还预付款。乙方不履行合同的,可以把预付款抵作违约金和赔偿金,有余款可以恳求返还。第八条甲方的违约责任1甲方如未按合同规定的质量交付定作物,乙方同意利用的,应当按质论价;不同意利用的,甲方应当负责修理或调换,并承当逾期交付的责任;经过修整或调整后,仍不符合合同规定的有权拒收,由此造成的损失由甲方赔偿。2甲方交付定作物的数量少于合同规定的,乙方仍然需要的,甲方应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理;乙方不再需要的,有权解除合同,因此造成的损失由甲方赔偿。3因甲方包装不善造成定作物毁损的,由甲方赔偿损失。4甲方逾期交付定作物,应当向乙方偿付违约金,每逾期一天,按逾期交付局部的价款总额的_偿付违约金。5甲方不能交付定作物的,应向乙方偿付不能交付定作物局部价款总值_的违约金。6由甲方负责送货的,如运输中造成定作物损坏,甲方应当负责修理,到达合同规定的质量要求,否那么乙方有权拒收。第九条乙方的违约责任1乙方如中途变更定作物的数量、规格、质量或设计等,应当赔偿甲方因此造成的损失。2乙方如中途废止合同,应偿付甲方未履行局部定作物价款总值_的违约金。3乙方如未按合同规定的时间向甲方提供图纸和其它技术资料,除交付定作物的日期得以顺延外,乙方应当偿付甲方因停工待料的损失。4乙方如超过合同规定日期付款,应当比照中国人民银行有关延期付款的规定,向甲方偿付违约金。5乙方如无故回绝接收定作物,应当赔偿甲方因此造成的损失。6乙方如变更交付定作物地点,应承当因此而多支出的费用。第十条声明及保证一甲方:1甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有才能履行本合同。2甲方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4甲方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。二乙方:1乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有才能履行本合同。2乙方签署和履行本合同所需的一切手续均已办妥并合法有效。3在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或详细行政行为。4乙方为签署本合同所需的内部受权程序均已完成,本合同的签署人是乙方的法定代表人或受权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。第十一条保密双方保证对从另一方获得且无法自公开渠道获得的商业机密技术信息、经营信息及其他商业机密予以保密。未经该商业机密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业机密的全部或局部内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_年。一方违背上述保密义务的,应承当相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。第十二条不可抗力本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克制、不能防止并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。第十三条通知1根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_书信、 、电报、当面送交等方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。2各方通讯地址如下:_。3一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_日内,以书面形式通知对方;否那么,由未通知方承当由此而引起的相应责任。第十四条争议的处理1本合同受_国法律管辖并按其进展解释。2本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按以下第_种方式解决:1提交_仲裁委员会仲裁;2依法向人民法院起诉。第十五条解释本合同的理解与解释应根据合同目的和文本原义进展,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。第十六条补充与附件本合同未尽事宜,按照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成局部,与本合同具有同等的法律效力。第十七条合同效力本合同自双方或双方法定代表人或其受权代表人签字并加盖公章之日起生效。有效期为_年,自_年_月_日至_年_月_日。本合同正本一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力;合同副本_份,送_留存一份。承揽方盖章:_ 定作方盖章:_法定代表人签字:_ 法定代表人签字:_地址:_ 地址:_年_月_日 _年_月_日签订地点:_ 签订地点:_承揽加工合同 篇2 辩论人:XXXXXXX地址: XXXXXXX,联络 :XXXXXXX被辩论人:XXXXXXXX地址: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,联络 : XXXXXXXXXXX 辩论人与被辩论人之间的承揽合同纠纷一案,日前辩论人已向上海仲裁委员会提起仲裁申请,贵会已予以立案受理。现被辩论人向贵会提出对仲裁协议效力及仲裁管辖异议,对此,辩论人特作如下辩论:一、在双方签署的定作物合同第十六条中约定:“如经协商仍不能达成一致,甲乙双方中任何一方可向上海市仲裁委员会提起仲裁。”虽然该约定上海市仲裁委员会与上海仲裁委员会有一字之差,但是可以确定就是指上海仲裁委员会。二、尽管上海市的区域内有二家仲裁机构,但是属于上海市的仲裁机构仅此一家,另一仲裁机构中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,顾名思义不属上海市,他只是中国国际经济贸易仲裁委员会派出机构,不属上海市。根据最高院关于适用中华人民共和国仲裁法解释第三条规定,“仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确,但可以确定详细的仲裁机构的,应当认定选定了仲裁机构”。因此,虽然双方约定是上海市仲裁委员会,名称不够准确,但无可争议就是上海仲裁委员会,应当认定选定了仲裁机构。该仲裁协议有效,上海仲裁委员会具有管辖权。综上所述,辩论人根据相关法律规定,特向贵会申请仲裁,贵会受理本案符合法律规定,被辩论人提出管辖权异议于法相悖,恳请贵委依法作出决定予以驳回。此致上海仲裁委员会辩论人:特别受权代理人:承揽加工合同 篇3 定作方: 合同编号:承揽方: 签订日期:定作方委托承揽方加工 ,经双方充分协商,达成以下合同条款。一、 加工成品:二、加工成品质量要求:三、原材料的提供方法及规格、数量、质量1.定作方提供原材料的,承揽方对定作方提供的原材料在下料之前必须进展检验,不符合要求的,应立即通知定作方调换或补齐,下料后再提出原料质量问题的,造成定作方损失的,承揽方应予赔偿。承揽方对定作方提供的原材料不得擅自更换,对修理的物品不得偷换零部件。原材料的消耗每吨(件)成品不得超过 。2、承揽方提供原材料的,应保证提供的原材料符合定作方的要求,且满足承揽的需要。四、技术资料、图纸提供方法1.承揽方发现提供的图纸或技术要求不合理,应当及时通知定作方;定作方应及时回复,提出修改意见。2.承揽方对于承揽的工作,假如定作方要求保密,应当严格遵守,未经定作方答应不得留存技术资料的复制品。五、价款或酬金价款或酬金按照如下约定计算:六、验收标准和方法1、按照合同规定的质量要求、图纸和样品作为验收标准。2、验收前承揽方应当向定作方提交必需的技术资料和有关质量证明。对短期检验难以发现质量缺陷的定作物或工程,在质保期内发生问题由承揽方负责修复或退换。七、交货的时间和地点1、交货时间: 。2、交货地点:定作方工厂内八、包装要求1、成品按照 包装费用由承揽方承当。九、运输方法及费用负担:运输由承揽方负责,费用承揽方承当。十、费用结算结算时间:十一、承揽方的违约责任1、未按合同规定的质量交付定作物,定作方同意利用的,应当按质论价,酌减酬金或价款;不同意利用的,定作方有权拒收,由此造成的损失由承揽方赔偿。2、交付定作物或完成工作的数量少于合同规定,定作方仍然需要的,应当照数补齐,补交局部按逾期交付处理;少交、迟交局部定作方不再需要的,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。3、未按合同规包装定作物,需返修或重新包装的,应当负责返修或重新包装,并承当因此而支付的费用。4、逾期交付定作物(包括返修、更换、补交等),应当向定作方支付违约金,每逾期一天,按逾期交付局部的酬金总额的 %偿付违约金。5、不能交付定作物或不能完成工作的,应当偿付不能交付定作物或不能完成工作局部价款总值的_%的违约金,并赔偿给定作方造成的损失。6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、设备、包装物及其他物品毁损、灭失的,应当偿付定作方因此造成的损失。7、擅自调换定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有权拒收,承揽方应赔偿定作方因此造成的损失。如定作方要求重作或重新修理,应当按定作方要求办理,并承当逾期交付的责任。十二、不可抗力在合同规定的履行期限内,由于不可抗力致使定作物或原材料毁损、灭失的,承揽方在获得合法证明后,可免予承当违约责任。十三、其它约
收藏 下载该资源
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号