2023年年度装修合同电子版(6篇)（完整文档）下面是我为大家整理的2023年度装修合同电子版(6篇)（完整文档）,供大家参考。随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。装修合同电子版篇一乙方：_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、室内装饰装修管理办法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本装饰装修工程施工具体情况，双方协商达成如下协议。1 工程地点：xx。2 工程内容：总建筑面积 平方米。3 承包范围； 装饰装修人工费用； 4 开工日期： 年 月 日； 竣工日期： 年 月 日； 总工期（包括法定节假日）： 个工作日。 1 装饰装修人工费用总金额（人民币大写）：壹拾叁万贰仟元； ￥：。 2、签订合同当日甲方支付装饰装修工程人工总费用的30%； ￥：。 3、装修装饰工程完成80%，甲方第二次支付费用40%，￥：。4、工程竣工验收合格甲方支付装修装饰费用25%，￥：。5、乘于的5%做为工程质量保证金，保证金在工程竣工验收后的一年内支付，￥：。1 指派_为发包人驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度、材料进场进行监督检查，和其他事宜。2 装饰装修工程开工前，负责到有关部门办理审批手续。3 向承包人提供施工所需的水源、电源，并说明使用注意事项。负责协调与周围的邻里关系。4 开工前应确认施工图纸或作法说明，并向承包人进行现场交底。5 负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，1 指派_为承包人驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。2 严格按照图纸进行施工，做好各项质量检查记录，严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。3 严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。4 工程竣工未移交发包人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。5 保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。1 装饰装修工程使用的材料和设备必须符合国家标准，有质量检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等。禁止使用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。2 由发包人供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由发包方承担。3 凡由承包人采购的材料、设备应按照设计、规范和样品要求采购工程需要的材料，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用，对工程造成的损失由承包人负责。1 发包人提供确认的图纸施工说明，违反有关安全操作规程、消防规定和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，发包人应承担由此产生的一切经济损失。2 承包人进行装饰装修活动，要严格遵守施工安全操作规程，按照规定采取必要的安全防护和消防措施，不得擅自动用明火和进行焊接作业，保证作业人员和周围住房及财产的安全。3 由于承包人在施工过程中违反有关安全操作规程，导致发生安全事故（包括人身事故），应承担由此引发的一切责任。1 本工程以施工图纸、效果图、作法说明、为质量评定验收标准。2 发承包双方应及时办理隐蔽工程和中间的检查与验收手续。发包人不按时参加隐蔽工程和中间验收，承包人可自行验收，发包人应予承认。3 工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人自接到验收通知两日内应组织验收，并办理验收和移交手续。1 发包人对工程项目及施工方式如需变更，双方均应及时沟通签证，方能进行该项目施工并以此为依据相应变更价款及工期。2 承包人提出合理化建议变更设计方案和材料的换用，必须经设计师、发包人同意方可变更方案。1 验收合格后，承包人应当出具住宅室内装饰装修质量保修书。工程（保修一年）。1 由于发包人原因导致延期开工或中途停工，应承担违约责任。每停工或窝工一天，发包人支付给承包人1000元。发包人不按合同的约定拨付款，每拖期一天，按付款额的5%支付滞纳金。2 由于承包人原因致使工期延误，每延误一天，承包人支付发包人1000元违约金。工程质量达不到双方约定的质量标准，扣除工程总价的_%。3 承包人应妥善保护发包人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。4 未经发包人同意，承包人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包人负5 承包人向发包人推荐使用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，应依法承担赔偿责任。6 未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用，造成损失由发包人负责。7 因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。1 本合同正本两份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存一份。2 在履行过程中发生的争议，由双方协商解决； 也可由有关部门调解； 协商或调解不成的，可提交大连仲裁委员会仲裁； 或依法向工程所在地人民法院起诉。 发包方（盖章）：_ 承包方（盖章）：_发包方电话 承包方电话_年_月_日 _年_月_日装修合同电子版篇二甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及相关法律规定，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方制作（安装）事宜达成以下协议：一、合同标的甲方委托乙方制作（或安装） 个，（具体详见制作网点明细）； 合同总价款约为 元。（以实际验收金额为准） 二、乙方制作范围1、合同内所有店招面板。亚克力发光字、标志。发光红条2、合同内所有店面室内背景墙面板及水晶字的安装（不包括水晶字制作）。三、制作标准要求、单价、总费用、网点明细 1、 制作标准和要求2、制作价格3、标准化建设网点明细详见附件1：以经过甲方确认并加盖公章明细为主。如在安装过程中甲方需增加店面应提前通知乙方，并根据实际情况对工期进行后延。四、交付时间、地点、方式及质保期限1、乙方应在年 月 日前完成全部制作安装。其中因天气及不可抗力造成的施工困难应根据实际情况实时后延。2、交付安装地点为甲方提供各县区明细制作地点，具体送达地址及分配数量以甲方提供明细为准。3、本合同价款含模具使用费及发往甲方指定地点的物流费用。如产品在运输途中发生损坏或经甲方检验不合格，乙方负责免费调换。调换工作须在交货之日起5个工作日内完成。4、产品质量保证期为自产品交付甲方之日起一年。在保修期内，乙方对因材料质量和制造工艺有关的产品缺陷免费维修。乙方在保修期内更换的所有部件应符合质量标准。以下情况不在保修范围内：因用户自行修改而造成的故障或损坏； 由于不可抗力造成的故障或损坏（如火灾、水灾、飓风、地震、雷击、电击等自然灾害，战争，或物理损坏）； 其他人为因素造成的损坏。 五、验收标准验收时每个网点出具一份网点标准化建设验收单，由乙方、甲方签字后作为工程结算的依据。六、完工测量标准1、铝塑板门头：铝塑板覆盖面积展开计算 发光字：按最大面积计算 3.形象墙：铝塑板覆盖面积展开计算 4.发光红条： 七其他约定 该合同工程网点约为 家，甲乙双方约定以 家为一个结算单位。八、付款方式在合同签订之日后2个工作日内，甲方向乙方预付家店面总价款的%，约计 元后乙方开始施工。施工完成后3个工作日内经双方确认甲方须向乙方支付店面实际总价款的 %，约元； 余款乙方收交付后甲方须在7个工作日内支付实际工程总量价款的，约计 元，验收时间最长不得超过60天，逾期按工程合格计算，甲方必须支付尾款，合同金额的5%作为质量保证金，乙方在质保期内已按约定履行保修义务的，甲方在期满后返还。 七、违约责任1、因不可抗力导致本合同无法按时履行的，双方应协商延期履行。2、因乙方原因延迟交付或调换产品的，责任由乙方承担。因甲方原因导致交货日期后延的，乙方不承担责任。3、因甲方原因未能按时拨付款项的，工程途中乙方有权停止施工。工程完工后甲方未按时拨付款项的，甲方应按照合同总价款的10%向乙方支付违约金。4、因乙方原因造成工程施工进度逾期的，乙方应按照合同总价款的10%向甲方支付违约金。七、争议的解决甲、乙双方应严格遵守本合同的有关条款，未尽事项，由甲乙双方协商解决。若发生纠纷，由双方协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院提起诉讼。八、其他1、本协议自双方签章后生效。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。3、本合同附件与本合同具有同样的法律效力。甲方：（签章） 乙方：（签章） 地址： 地址： 电话： 电话： 开户银行：帐号： 税号： 签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月日 装修合同电子版篇三发包方（以下简称甲方）：委托代理人（姓名）：民族：住所：身份证号：联系电话：承包方（以下简称乙方）：营业执照号：住所：法定代表人：联系电话：建筑资质等级证书号：本工程设计人：联系电话：施工队负责人：联系电话：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规的规定，结合本市家庭居室装饰装修的特点，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：1.1工程地点：1.2工程装饰装修面积:1.3工程户型:1、 4工程内容及做法（见报价单和图纸）； 1.5工程承包，采取下列第 种方式:（1）乙方包工、包全部材料（见附表三）。（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料（见附表二、三）。1.6工程期限 日（以实际工作日计算）； 开工日期 年 月 日； 竣工日期 年 月 日。1、 7工程款和报价单（1）工程款:本合同工程造价为（人民币） 金额大写:（2） 报价单应当以北京市家庭装饰工程参考价格为参考依据，根据市场经济运作规则，本着优质优价的原则由双方约定，作为本合同的附件。（3） 报价单应当与材料质量标准、制安工艺配套编制共同作为确定工程价款的根据。若本工程实行工程监理，甲方应当与具有经建设行政主管部门核批的工程监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。3.1施工图纸采取下列第 种方式提供：（1）甲方自行设计的，需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。（2）甲方委托乙方设计的，乙方需提供施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书一式三份，甲方执一份，乙方执二份。3.2双方提供的施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书必须符合民用建筑工程室内环境污染控制规范(gb50325-2023)的要求。3.3双方应当对施工图纸和室内环境污染控制预评价计算书予以签收确认。3.4双方不得将对方提供的施工图纸、设计方案等资料擅自复制或转让给第三方，也不得用于本合同以外的项目。4.1开工三日前要为乙方入场施工创造条件，以不影响施工为原则。4.2无偿提供施工期间的水源、电源和冬季供暖。