资源预览内容
第1页 / 共11页
第2页 / 共11页
第3页 / 共11页
第4页 / 共11页
第5页 / 共11页
第6页 / 共11页
第7页 / 共11页
第8页 / 共11页
第9页 / 共11页
第10页 / 共11页
亲,该文档总共11页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
建筑工程材料买卖合同模板购货单位:_,以下简称甲方;供货单位:_,以下简称乙方。经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。(一)产品的名称、品种、规格、价格(1)成品卷管10mm_1.2米_22米(合计72530.00元)(2)成品卷管12mm_1.22米_5米(合计19800.00元)(3)钢材、槽钢、彩瓦、付料(合计52190.00元)(4)水泥38吨(合计17100.00元)(5)砂石料30m3(合计1850.00元)(二)由乙方加工制作塔牌一处(加工费29300.00元)总计192770.00元(三)产品的技术标准(包括质量要求),按下列第(_)项执行:(1)按国家标准执行;(2)按部颁标准执行;(3)由甲乙双方商定技术要求执行。备注:购货单位:供货单位:_年_月_日建筑工程材料买卖合同模板(二)甲方(需货方):乙方(供货方):根据有关法律的规定,甲、乙方按照平等互利的原则,经友好协商一致,同意签订本合同。一、安装单位名称:二、安装单位地址:三、供货范围:依双方确认的报价清单所列之项目及数量供货。(见附件)。四、工程总价:人民币(大写):_,计¥元整对产品报价,甲方应承担保密责任五、工程日期:收到订金当日起一星期内设备到甲方指定地点。设备到达现场后施工,根据实际情况完成全部工程。(不可抗力的因素除外)六、付款方式:1签约时,甲方支付工程总价60%预付款作为定金,人民币(大写):_,计¥元整2器材到达甲方施工现场,甲方支付工程总价30%工程资金,人民币(大写):_,计¥元整3施工完毕,甲方检验合格后,即支付工程总价10%工程资金,人民币(大写):_,计¥元整3以上价格为不含税价,含安装、运输及十二个月设备正常保修、维护费用(设备人为及不可抗力的因素损坏除外)。七、工程现场管理:1乙方依合同所订交货时间将货物运至指定地点时,甲方应即时接收并妥善保管全部货物,如甲方不能即时接受全部货物,须支付乙方的来回运费及额外产生的仓储费并赔偿乙方实际所发生的损失。八、材料增减1甲方于签订合同后,如需变更有关材料之规格、数量、交货期、施工期,应在乙方未出发货前以书面形式通知,反之造成之损失,由甲方承担全部赔偿责任。2设备经甲方授权代表签字确认后,如有材料供货变更,双方另行议定金额及工程日期,仍由甲方授权代表签字后才发货,增加之金额于甲方授权代表签字当日一并支付。3双方代表在交货当日由甲方验收人员会同乙方进行初步检验,设备凭合同器材清单验收(因为批次不同外观略有差异,为可接受验收。)4到货后当个工作日内双方会同验收。5甲方逾期未验收或未经验收即提前自行安装使用,视为验收合格,再出现质量问题由甲方自行承担全部责任。6验收中发现的和报价清单设备参数不符,乙方负责更换,双方必须协调合理。设备更换之运费由乙方承担,但甲方不得以该项工程之全部或一部分未完善之理由,拒绝或延迟支付尾款。九、违约责任1逾期付款:甲方逾期付款应承担合同总金额千分之二每日的滞纳金。2在乙方完成全部工程并收取全部工程款项后,甲方取得设备之所有使用权,但在甲方付清全部工程款前,乙方仍对附件内所有设备享有所有权。在甲方延迟或拒绝付款时,乙方可以随时撤回附件内设备,因此造成建筑物及其他之损坏,乙方概不负责。同时乙方仍享有损失的赔偿请求权。3合同签订后,如需取消,应在乙方未下单发货前以书面形式通知,反之乙方可没收所有预付款,预付款不足以弥补乙方实际损失的,甲方仍应按工程总价全额赔偿。十、附则1合同执行期间发生纠纷,应首先协商解决,协商不成以甲方工程主要营业场所(地)法院为第一审管辖法院。本合同空白待填写部分经双方协商一致后填写,其他部分不得涂改,如有涂改痕迹,本合同无效。本合同具有以下附件:(1、设备报价清单表)以上附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。2本合同一式两份,经双方签字后生效,甲、乙双方各执一份。十一、其他未尽事宜甲方:乙方:地址:_ 地址:_电话:_ 电话:_承办人(签字盖章):_ 承办人(签字盖章):_日期:_年_月_日 日期:_年_月_日建筑工程材料买卖合同模板(三)发包人(全称):_承包人(全称):_发包人、承包人根据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例和房屋建筑工程质量保修办法,经协商一致,对_(工程全称)签定工程质量保修书。第一条工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程,屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,供热与供冷系统,电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下:_第二条质量保修期双方根据建设工程质量管理条例及有关规定,约定本工程的质量保修期如下:地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_年;装修工程为_年;电气管线、给排水管道、设备安装工程为_年;供热与供冷系统为_个采暖期、供冷期;住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为_年;其他项目保修期限约定如下:_质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。第三条质量保修责任属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。对于涉及结构安全的质量问题,应当按照房屋建筑工程质量保修办法的规定,立即向当地建设行政主管部门报告,采取安全防范措施;由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案,承包人实施保修。质量保修完成后,由发包人组织验收。第四条保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。第五条其他双方约定的其他工程质量保修事项:_本工程质量保修书,由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署,作为施工合同。附件,其有效期限至保修期满。发包人(公章):_ 承包人(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建筑工程材料买卖合同模板(四)甲方(需货方):乙方(供货方):根据有关法律的规定,甲、乙方按照平等互利的原则,经友好协商一致,同意签订本合同。一、安装单位名称:二、安装单位地址:三、供货范围:依双方确认的报价清单所列之项目及数量供货。(见附件)。四、工程总价:人民币(大写):_,计¥元整对产品报价,甲方应承担保密责任五、工程日期:收到订金当日起一星期内设备到甲方指定地点。设备到达现场后施工,根据实际情况完成全部工程。(不可抗力的因素除外)六、付款方式:1签约时,甲方支付工程总价60%预付款作为定金,人民币(大写):_,计¥元整2器材到达甲方施工现场,甲方支付工程总价30%工程资金,人民币(大写):_,计¥元整3施工完毕,甲方检验合格后,即支付工程总价10%工程资金,人民币(大写):_,计¥元整3以上价格为不含税价,含安装、运输及十二个月设备正常保修、维护费用(设备人为及不可抗力的因素损坏除外)。七、工程现场管理:1乙方依合同所订交货时间将货物运至指定地点时,甲方应即时接收并妥善保管全部货物,如甲方不能即时接受全部货物,须支付乙方的来回运费及额外产生的仓储费并赔偿乙方实际所发生的损失。八、材料增减1甲方于签订合同后,如需变更有关材料之规格、数量、交货期、施工期,应在乙方未出发货前以书面形式通知,反之造成之损失,由甲方承担全部赔偿责任。2设备经甲方授权代表签字确认后,如有材料供货变更,双方另行议定金额及工程日期,仍由甲方授权代表签字后才发货,增加之金额于甲方授权代表签字当日一并支付。3双方代表在交货当日由甲方验收人员会同乙方进行初步检验,设备凭合同器材清单验收(因为批次不同外观略有差异,为可接受验收。)4到货后当个工作日内双方会同验收。5甲方逾期未验收或未经验收即提前自行安装使用,视为验收合格,再出现质量问题由甲方自行承担全部责任。6验收中发现的和报价清单设备参数不符,乙方负责更换,双方必须协调合理。设备更换之运费由乙方承担,但甲方不得以该项工程之全部或一部分未完善之理由,拒绝或延迟支付尾款。九、违约责任1逾期付款:甲方逾期付款应承担合同总金额千分之二每日的滞纳金。2在乙方完成全部工程并收取全部工程款项后,甲方取得设备之所有使用权,但在甲方付清全部工程款前,乙方仍对附件内所有设备享有所有权。在甲方延迟或拒绝付款时,乙方可以随时撤回附件内设备,因此造成建筑物及其他之损坏,乙方概不负责。同时乙方仍享有损失的赔偿请求权。3合同签订后,如需取消,应在乙方未下单发货前以书面形式通知,反之乙方可没收所有预付款,预付款不足以弥补乙方实际损失的,甲方仍应按工程总价全额赔偿。十、附则1合同执行期间发生纠纷,应首先协商解决,协商不成以甲方工程主要营业场所(地)法院为第一审管辖法院。本合同空白待填写部分经双方协商一致后填写,其他部分不得涂改,如有涂改痕迹,本合同无效。本合同具有以下附件:(1、设备报价清单表)以上附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。2本合同一式两份,经双方签字后生效,甲、乙双方各执一份。十一、其他未尽事宜甲方:乙方:地址:_ 地址:_电话:_ 电话:_承办人(签字盖章):_ 承办人(签字盖章):_日期:_年_月_日 日期:_年_月_日第1页共1页
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号