资源预览内容
第1页 / 共22页
第2页 / 共22页
第3页 / 共22页
第4页 / 共22页
第5页 / 共22页
第6页 / 共22页
第7页 / 共22页
第8页 / 共22页
第9页 / 共22页
第10页 / 共22页
亲,该文档总共22页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述
承包合同标准版甲方(出让方):_ 乙方(受让方):_经甲乙双方协商,甲方自愿将土地承包田的经营权有偿转让给乙方,经双方共同协商达成以下转让协议:一、合同期限:_月_日至年_月_日止。二、转让地块、名称、面积。三、转让土地面积合计:四、转让价格:每年每垧地为人民币_元大写如今年_月份,_本地市场收购价(水份15_16%毛粮下屯收购)均价超过2.70元市斤时,地价再增加肆佰元,以后_收购价在上涨时,按以上上涨规律计算说明(如果_收购价降至那个阶段时应按那个阶段的地价计算)。本合同第二条表中的那块地,乙方全部连片种植时本地块地每垧另加贰佰元。五、转让费支付的日期和形式:转让费支付为每年的_月_日以前,现金结算,甲方到乙方处支取或乙方按时将上款金额划入甲方在赵X银行开立(存折、银行卡)账户内。六、甲方的权利和义务:1、权利按合同约定收取转让费。国家针对农户的补贴归甲方所有。2、义务在流转期内,因政策而发生的与土地有关的费用均由甲方负责。保证合同中第2条的地宽和面积。七、乙方的权利和义务1、权利在转让的土地上有农业生产经营自主权针对规模经营者优惠政策及秋整地补贴归乙方所有。2、义务在国家法律法规和政策,允许范围内从事生产经营活动。按合同规定,按时足额缴纳土地转让费。八、违约处罚甲乙双方如有违约,年赔付给对方贰仟元整垧。不得在承包期内单方解除合同,如单方解除合同,需赔偿对方相关的经济损失,并赔偿对方违约金。九、合同有效期:合同经各方签约之日起生效至_月_日至。十、此合同一式两页两份,甲乙双方各执一份,共同遵守。甲方(公章):_乙方(公章):_ 法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日承包合同标准版(二)甲方:_ 法定代表人:_住所地:电话:乙方:身份证号码:住址:_ 电话:_甲乙双方本着资源共享,互利互赢的原则,在平等自愿的基础上,达成以下协议:本合同签订的基础:1、甲方系经过批准,具有_工程建设施工资质的施工企业。工程施工资质为三级,按照国家规定承揽工程。2、乙方作为甲方_项目的名义项目经理,实际为甲方_工程项目部的承包人。3、甲方_项目施工设备由乙方自备。本协议基本内容:第一条承包范围及承包方式承包范围:_工程项目,乙方负责甲方承揽并负责的此项目全部类工程的施工。承包方式:按照固定比例上缴管理费,自主聘用工作人员、自筹资金、自主施工、自担风险。第二条承包期限自_年_月_日至_年_月_日。第三条工程承揽不论甲方承揽的工程,还是乙方自己承揽的工程,对外均为甲方承揽的工程,由甲方与建设单位签署相应的合同。第四条财务管理1、甲方为乙方独立设立财务账簿,独立核算,但是对外结算与支付,必须经过甲方财务统一办理。甲方与建设单位签署的建设工程施工合同应约定“本工程的所有工程款必须以转账的方式转入乙方(即施工方,也就本合同甲方)的账户,否则视为款项未付。”2、对外结算:工程预付款、工程进度款和工程结算款均由甲方统一结算进入甲方为乙方设立的独立账户。结算方式通过银行票据的形式结算。未经甲方书面授权,乙方不得单独与建设单位结算工程款。3、对外支付:由甲方通过乙方的独立账户,统一对外支付材料款、人员工资等各项费用。乙方申请用款时,必须要说明款项的用途,并凭甲方签名的书面支付书方可支付,做到专款专用。4、乙方每月向甲方汇报一次工程进度及债务情况,甲方有权派人员到现场核对大宗建材和机械设备的购买和保管、使用、付款等情况,发现问题及时纠正,同时,应对建设单位的工程进度款及工程款的结算进行履约跟踪。或(2.建设单位根据施工合同约定向甲方指定的账户支付工程进度款,款项到达指定账户后甲方可以按照本协议约定的比列扣除管理费用。剩余部分甲方无权处分,乙方可以根据项目需求支配剩余款项,但必须做到专款专用。3.为了保证项目的顺利进行,乙方须按照项目总预算的_%向甲方交纳履约保证金。该保证金在项目完工验收合格日后,甲方一次性返还给乙方。第五条:乙方按照施工工程总造价的%向甲方缴纳管理费。管理费及履约保证金甲方可以按照比例在建设单位支付的工程进度款优先扣除。第六条:1、工作人员招聘及工资方法:工程施工人员全部由乙方自行招聘,工作人员的工资由乙方自行承担。乙方应保障工作人员工资及待遇的按时发放,不得拖欠。因拖欠工资造成的纠纷,由乙方自行承担。违反上述约定,导致甲方支付工作人员工资,甲方除有权向乙方追偿外,同时乙方应赔偿甲方一倍的违约金。2、财务人员、技术人员:财务人员和技术人员由甲方委派,财务人员和技术人员的工资由乙方承担,其工资标准不得低于甲方工作人员的工资标准。如果由乙方自行招聘技术人员,必须经过甲方考核合格后方可聘用。第七条:保险办理、安全管理与责任1、乙方必须加强安全管理,确保安全施工,遵守安全生产规则,不得强令作业,施工过程中发生的安全事故全部由乙方负责。2、甲方不定期对乙方进行安全检查。在检查过程中,乙方应积极配合甲方的检查工作,同时接受并积极履行甲方提出的整改方案。3、乙方同时要为工作人员投保各项社会统筹保险,特别要投保工伤保险,同时乙方要为工作人员投保意外伤害商业险。工作人员产生的工伤,全部由乙方承担,甲方有权从乙方账户中直接代为支付。第八条:项目部内部管理1、材料采购:所有材料由乙方亲自采购,或者由乙方书面授权方可有效。所有入账之材料发票必须由乙方签字方可入帐。2、工程施工管理项目经理:项目经理由乙方担任,所有与建设单位的工作联系、签证的签署均由乙方负责。第九条施工设备工程施工设备全部由乙方自行筹备,设备的维护与保养由乙方承担。第十条印章管理甲方应将所有材料采购合同以及劳务分包合同必须盖有甲方印章,严格控制项目部印章的使用范围。第十一条违约责任1、乙方施工过程中出现安全事故,乙方应当积极赔偿,如果没有尽快赔偿,甲方有权从乙方账户中直接扣除,并给付受害人。如果一方没有尽快赔付,乙方账户中的款项不足以支付,导致甲方承担责任,甲方有权向乙方追偿,同时有权要求乙方承担甲方赔偿额一倍的违约金。2、甲方积极支付应当支付给乙方的款项,但有权扣除各项税费。甲方延期支付,每延期一日,支付应付款额万分之二的滞纳金。3、双方均应诚实守信履行本协议,不得损害对方利益。如有损害,需赔偿对方的损失,同时赔偿损失数额一倍违约金。第十二条工程竣工后的管理1、乙方应将竣工的相关的资料报甲方备案,并将工程上所发生的债权债务情况以书面形式给予说明。2、甲方可派专人至现场向业主、监理及其他相关人员了解情况,进行债权债务核查。第十三条协议终止本协议在下列情况下终止:1、协议期满。2、双方协议解除。第十四条通知条款所有的通知事项书面应送交对方,或寄往本合同首页所列的居住地址。自通知以挂号、快递或电传方式发出的_日后,视为对方已收悉。任何一方变更地址的,应按上述方式通知对方,并在收到对方确认函后,地址变更方才生效。第十五条争议解决甲、乙双方在履行本合同中发生的争议,由双方协商或通过调解解决。协商或调解不成,可以向甲方住所地人民法院起诉。在诉讼期间内,本合同不涉及争议的条款继续有效。第十八条协议生效本协议经双方签字盖章生效。第十九条文本份数本协议一式二份,甲乙双方各执一份。甲方(签章):乙方(签字):法定代表人(签字):丙方(签章):法定代表人(签字):签订时间:_年_月_日签订地点:承包合同标准版(三)甲方:_(出租方)乙方:_(承租方)因乙方发展生产需要,经甲、乙双方自愿协商确定,乙方全户同意将本户位于_的田块租让给乙方经营使用,现将有关事项协议如下:一、该田块面积共计6亩,位于_,(接下来写清四至)。二、乙方承租该田块用于养虾及其他农业用途,承租期内不更改该田块用于其他功能用途,但乙方可以在该田块上搭建必要的临时性辅助设施。三、甲方自协议签订之日起_日内将该田块的经营使用权交于乙方,并保证交付的田块可以正常用于生产经营,在该期限内由甲方自行处理该田块上的一切作物及附着物,约定交付日后由乙方处分该田块上的作物及附着物。四、承租期内,甲方不得将该田块另租给第三方;乙方若需转租,应征得甲方同意。五、承租期内,若有发生非甲方原因使该田块物权变更的情况(如被征地等)导致乙方的经营活动中止,甲方应退还所剩期限的租金;若因甲方原因导致乙方经营活动中止,甲方除退还所剩期限租金外,还应对乙方的损失作相应赔偿。六、承租期内,乙方不得擅自改变土地的功能属性,若因乙方处置失当而造成该田块的农业用地属性被改变,则甲方有权要求乙方进行土地功能恢复或是进行赔偿。七、承租期暂定为二年,自甲方交付使用之日起计算,租金_(写清租金支付方式)。期满后若乙方仍有承租意愿则双方另行协商有关事宜,在同等条件下乙方有优先承租权。八、本协议一式三份,双方各执一份,见证人一份。九、本协议自订立之日起生效。甲方:_(签章) 乙方:_(签章)见证人:_(签章)_年_月_日承包合同标准版(四)劳务承包合同劳务发包方:(以下简称甲方)劳务承包方:(以下简称乙方)根据民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建设工程劳务合作事项协商一致,订立本合同,双方自愿接受合同条款的约束。一、工程名称:_;二、工程地点:_;三、承包方式:承包方式按照以下第种方式:(1)包死价总价合计_元(大写:_元整),增加工程量和超出本合同约定范围工程量按照合同履行地工程定额计价标准计算工程款;(2)按照施工面积计算每平方元,实际面积按照竣工验收实际测量的面积计算;(3)其他方式:四、承包范围:包括但不限于以下内容的劳务部分:(1);(2);(3);(4);五、合同价款合同价款为以下第种:(1)包工包料(2)单包工(3);六、工期(1)本工程_年_月_日开工,_年_月_日前完成,总工期天(含各类国定假期、雨天);(2)因甲方原因,或者发包方原因导致停工和无法施工的,工期相应顺延;(3)因甲方和发包方原因导致停工的,甲方应当按照停工之日工人数量每延期或者停工一天甲方应当向乙方支付元/人的停窝工损失;(4)因甲方原因导致工期延误或者停工超过天的,乙方有权单方解除合同,且不免除第(3)项的赔偿义务;七、劳务款支付劳务款的支付按照以下第种方式:(1)按照工程进度付款:a、施工至支付劳务款元;b、施工至支付劳务款元;c、施工至支付劳务款元;d、施工至支付劳务款元;(2)按
网站客服QQ:2055934822
金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号