建筑劳务合同电子版精选8篇建筑劳务合同电子版精选8篇建筑劳务合同电子版1甲方：营业执照注册号：资质等级：通讯地址：乙方： ：居民身份证号码：家庭住址：甲乙双方经友好协商，根据中华人民共和国民法总那么、中华人民共和国合同法和有关规定，就劳务合作一事达成一致，自愿签订本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。一、合同期限第一条劳务合同期限本合同于_年_月_日生效，于_年_月_日终止。二、工作内容和要求第二条甲方招用乙方在_工程中担任_岗位工种工作。乙方的职业资格等级证或上岗证号码为：_。第三条乙方应按照甲方的要求按时完成规定的工作任务，到达规定的质量标准：乙方应当_。三、劳务保护和劳务条件第四条甲方对乙方的工作时间安排必须执行国家规定的工时制度。甲方由于消费经营需要，经乙方同意后，可安排乙方加班，但不得违背国家有关规定，且应合理安排职工补休或按照劳务法的有关规定依法支付加班、延长工作时间工资报酬。第五条甲方应当在乙方进入施工现场前对乙方进展入场施工平安教育。甲方应当对已获得电工、焊工、登高作业等特殊工作操作证书的乙方进展岗前培训或书面交底后，方可上岗作业。第六条甲方根据消费岗位的需要，按照国家劳务平安、卫生的有关规定，为乙方装备必要的平安防护措施，发放必要的劳务保护用品。第七条甲方根据国家有关法律法规，依法建立平安消费制度；乙方应当严格遵守甲方的劳务平安制度，严禁违章作业，防止劳务过程中的事故，减少职业危害。四、工资保险待遇第八条乙方工资为每日_元；按工作量计算工资的，每工作量单位支付工资_元。双方约定的工资不得低于施工地行政区域内最低工资标准。甲方应在每月_日前计发乙方的工资不得交由包工头代发，并由乙方签字确认。甲方应在劳务合同终止，解除时一次性付清乙方的工资。第九条甲乙双方约定，甲方为乙方购置_意外伤害保险卡，用于乙方在为甲方提供劳务过程中发生意外伤害的补偿。保险期间与本合同期限一样。五、劳务纪律和劳务合同的变更、解除、终止、续订第十条乙方应严格遵守甲方的各项制度、劳务纪律和平安技术操作规程。第十一条乙方有以下情形之一的，甲方可以解除本合同：一有打架斗殴、偷窃、赌博等违法、违纪行为的；二严重渎职、营私舞弊，对甲方造成重大损害的；三严重违背甲方施工现场平安管理规定和甲方劳务纪律的；四被依法追究刑事责任的；第十二条有以下情形之一的，乙方可以解除本合同：一甲方以暴力、威胁、监禁、或者非法限制人身自由的手段强迫劳务的；二甲方不能提供平安的劳务条件或者按照本合同规定支付劳务报酬的。第十三条变更、解除、终止、续订本合同，应在提早_日以书面形式通知对方，不得擅自变更、解除、终止本合同。六、违约责任、劳务争议处理及其它第十四条甲方与乙方解除劳务合同时，应给乙方出具终止，解除劳务合同证明书。甲、乙双方违法解除劳务合同，给对方造成损失的，应当承当相应的赔偿责任。第十五条双方因履行本合同发生争议，可自向人民法院起诉。第十六条甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳务合同的附件，与劳务合同具有同等法律效力。第十七条本合同未尽事宜或与有关规定相悖的，按照有关规定执行。第十八条本合同一式_份，甲乙双方各执_份，一份交工程所在地劳务部门备案，一份留在乙方务工的建筑施工工地备查。本合同自双方盖章签字之日起生效。甲方公章：法定代表人签字或盖章：签订日期：_年_月_日乙方签字或盖章签订日期：_年_月_日建筑劳务合同电子版2甲方用人单位：乙方劳动者：根据中华人民共和国劳动合同法等法律、法规、规章的规定，在平等自愿，协商一致，老实守信的根底上，同意订立本劳务合同，共同遵守本合同所列条款。一、本协议期限为_月。本协议于_年_月_日生效。二、甲方派遣乙方到用工单位的派遣期限为_年_月_日起至_年_月_日止。三、工作内容、工作地点1、甲方派遣乙方工作的用工单位名称：_。2、乙方同意根据用工单位工作需要，从事_工作，工作地点_。四、工作时间和休息休假1、用工单位必须根据国家有关法律规定确定工作时间。2、用工单位依法保证乙方的休息休假权利。五、劳动报酬及支付方式与时间1、乙方在法定工作时间内提供正常劳务的月劳务报酬根据用工单位确定的薪酬制度确定不低于用工单位所在地最低工资标准，其他福利待遇由用工单位与乙方协商确定，并由用工单位直接支付。2、乙方工资的增减，奖金、津贴、补贴、加班加点工资的发放，以及特殊情况下的工资支付等，均按相关法律法规及用工单位依法制定的规章制度执行。甲方支付给乙方的工资不得低于用工地最低工资标准。3、甲方应当以货币形式按月支付工资，不得拖欠。六、社会保险甲、乙双方约定参加养老、医疗、工伤、生育、失业保险，按月缴纳社会保险费。乙方缴纳局部，由甲方在乙方工资中代为扣缴。七、劳动保护、劳动条件和职业危害防护甲方应当要求用工单位执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护。八、规章制度用工单位依法制定单位规章制度，并通过有效方式及时告知乙方。乙方服从用工单位管理，并严格遵守用工单位依法制定的规章制度。九、劳务合同变更、解除、终止1、甲乙双方变更、解除、终止劳务合同按照中华人民共和国劳动合同法和有关法律法规规定执行。2、甲方在解除或者终止本合同时，为乙方出具解除或者终止劳务合同的证明，并在十五日内为乙方办理档案和社会保险关系转移手续。3、乙方按照双方约定，及时办理工作交接和有关手续，在办结工作交接时，用工单位应当按有关法律法规一次性支付经济补偿。十、其他1、本合同在履行中发生争议，任何一方均可向_劳动争议仲裁委员会申请仲裁。2、本合同未尽事项，按国家有关法律法规执行；法律法规没有规定的，由双方协商解决。3、本合同依法订立，双方签字盖章后生效，双方必须严格履行。4、本合同一式_份，甲方执_份，乙方执_份，用工单位留存_份。甲方盖章：代表人签字：_年_月_日乙方：身份证号码：_年_月_日建筑劳务合同电子版3发包人：_承包人：_为了保证工程质量，调动各方的工作积极性，进步劳动效率；亦为了表达多劳多得的分配原那么，按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本装饰工程施工包工的相关事项-施工时间、施工质量、验收方法、计价与计量、管理方法与双方责任、付款方式、违约与赔偿等条款协商一致，订立本协议条款如下：_一、工程名称：_包工工程二、工程地点：_三、承包范围：_四、工程内容：_工程等见施工图纸的内容与要求。五、协议工期：_日历_天。自_年_月_日开工，于_年_月_日开工。详细安排，于施工中由发包人向承包人作工作指令，承包人按发包人的工作指令安排组织施工。六、质量标准：_七、协议单价：_元/平方米暂估数量：_平方米协议价款为暂定价，按双方签认的协议单价核定单位价格。协议单价含工程包工的人工综合构成的单位价格含人工一/二次搬运及楼层的人工垂直运输、施工工具及损耗与损耗件、直至工程完工达标，场地自有建筑垃圾卫生清理后等工作标准的综合成品价，其中甲方所给乙方的价格包含社会保险、医疗保险等，工程数量为暂估数量，按实结算。八、验收方法：_按_等国家制定的施工及验收标准为质量评定验收标准，以优良标准验收。九、计量：_按施工现场合格工程的实测实量进展计量。十、管理方法与双方责任：_1、发包人责任：_1.1按公司的相关规定，向承包人作政策法规、文明施工、平安消费等方面的交底。1.2向承包人提供施工工作场地与工作面。1.3向承包人进展工程技术交底，图纸与技术要点，合理用料的说明。1.4对承包人进展工程总体进度方案安排与本承包工程的施工方案要求交底。1.5向承包人提供水、电，并指定接口位置。1.6向承包人提供施工图纸。1.7按约定向承包人支付协议工程价款。2、承包人责任及相关要求：2.1承包人为该工程施工的第一平安责任人。承包人须于开工前按发包人的相关规定，认真做好班组施工人员文明施工、平安消费的各方面交底与发动。对违章操作、不按规程使用电开工具机械、违章高空作业、违章使用危险物品等行为造成的一切后果和责任，由承包人自行负全责。承包人承诺：_全责负责自有施工人员的平安教育、平安消费管理与平安事故责任。2.2承包人及施工人员须服从发包人的统一指挥，听从发包人现场技术管理人员的安排与调配。按国家法规及发包人的相关规定，抓好防火、防盗平安工作。如有违规事项的发生，依实际情况结合事情开展的后果，对承包人处以警告、罚款处理。造成严重后果的，由承包人承当相关法律责任。2.3承包人须按发包人的工作安排要求，依工程总体进度方案及工作量的比例，向发包人报进场施工人员的书面方案，经发包人的书面批准，方可安排施工人员进退场。因赶工或其它专业工作的配合需要，承包人及其施工人员应按发包人的要求，作好超时、加班工作的无条件配合，不得以任何理由推卸。2.4承包人须于工前对施工人员进展技术交底，领会图纸与技术要点，合理用料。科学地组织各工程的工序与工艺施工安排。工程工程按本专业的成品的优良标准进展验收。工艺质量不合格工程，承包人应无条件返工，返工工程不计材料补偿与工酬。因承包人原因造成的其它损失另行核定赔偿。2.5承包人及其施工人员有责任对施工区域及生活区原建筑装修设备、成品、半成品和门窗、玻璃等进展维护。施工期间造成人为损坏的，按价由承包人赔偿。2.6承包人使用的电开工具及工具损耗件，承包人应自行解决并妥善使用保管。合理开料用料，超额浪费、超出定额与常规用量的，承包人自行承当。偷窃公司或业主材料的，处于偷窃物原价_倍的罚款。情节严重的，送交公安机关处理。2.7施工期间，承包人及其施工人员须将自用材料随手按类别堆放，并于每天收工前收整归类或入库。2.8如有乱丢乱放或工场不整洁情况，经教育不该的，罚款_元，第二次起每次罚款_元。2.9施工人员伙食费、交通费、施工工具及工具损耗件等费用含于工程单价中，由承包人自行解决。2.10施工人员暂住证及其费用由承包人自行解决办理。2.11施工人员工作及生活区内，制止赌博等违法活动。2.12承包人以发包人施工班组的名义、承包人负责人以施工班组长的名义、班组施工