建筑工程施工合同工程名称发包方承包方日期 隆盛帝景 CFG桩基工程施工合同发包人（以下简称甲方）承包人（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法 中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：隆盛帝景地基 CFG桩基处理工程2、工程地点：息县三路桥 1#地块3.工程范围：3.1、1#楼、 3#楼、 10#楼 CFG桩基施工（包括工程桩、试桩、截桩头材料试验与施工资料，配合桩基检测）3.2、桩型：CFG桩，桩径 400mm,桩长设计有效桩长 +0.5m.3.3、桩基施工内的土方开挖（原始地貌至设计有效桩长+0.5m标高处）。1、工程量：按设计有效桩长 +0.5m*总桩数。2、工程单价：3、承包方式：包工包料（费用包干）4、开工日期：本工程自 2016年 5月 1日为准（实际以甲方开工令为准），施工工期共计天，如停电 8小时以上、设计变更、及遇上地上地下障碍物场地陷机等不可抗力因素， 工 期相应顺延。二、甲、已双方责任：甲方责任：1、甲方必须对该工程有发包权、工程及临时设施的土地征用手续齐全，工程建设项目和临时占用道路许可手续齐全。2、做好施工现场的“三通一平”工作。符合桩基作业条件，如不符“三通一平”工作条件，增加的场地平整费用由乙方经监理、甲方现场确认，用书面形式报监理审批经甲方确认作为结算依据。电费：由乙方先期从总电表箱里接出（电表由乙方采购、安装）；电费先期由甲方垫付，以后决算从乙方工程款中扣除。3、合同签订两日后，向乙方提供设计施工图两份（或电子版的）；规划图两份，地质报告一份。4、合同生效三日内，审批乙方的施工方案，完工后组织工程竣工验收。5、开工三日前提供厂区规划成果坐标及水准点，并做好施工现场原始地貌的交接工作。6、工程验收合格后，甲方及时办理结算手续。7、甲方派驻工地代表解决处理：每天的桩基施工记录的签证。因甲方原因造成的停工、误工签证协调好同相关单位协调的关系配合负责协调当地群众关系，如因甲方原因造成的工期延 误由甲方负责。乙方的责任1、组织施工人员按工期进场，于开工前3日内编制施工组织设计报监理及甲方审批，做好各项施工前准备工作。2、做好施工现场的临水（自行打井取水）、临电和临时设施搭设及保护工作，3、严格按设计文件及国家施工验收规范组织施工，做好施工日志，及时填报打桩记录、隐蔽验收及时办理签证手续，确保工程质量，按合同规定的工期完成施工任务。4、按有关规定做好桩基工程施工技术资料工作。5、乙方委托驻地工地代表，负责联系解决施工中的有关技术、质量、安全事宜及与甲方、监理、总包方的组织与协调关系。负责测量、放线、标高控制及桩位复核、查签任务。负责砼试块制作、养护、送检工作。接受甲方、监理及上级有关部门的监督管理。有修复质量缺陷、补桩和成品保护义务。做好安全文明施工，做到工完场清，自觉维护厂区公共设施。三、合同价款及付款方式：1、本工程打包工价元/米。桩长均按“设计有效桩长 +0.5米”计算。 2、工程款及支付方式2.1结构主体施工完毕且验收合格支付 40%2.2单体建筑竣工且验收合格支付 60%四、保证金返还方式：1、桩基完成一半时支付 50%2、桩基施工完毕支付 50%五、工程质量及验收标准：1、施工单位必须按图纸设计及施工规范、工艺标准施工。工程质量达到设计要求及现行施工验收规范的验收标准。2、施工验收时，根据施工规范对验收的部分分项工程检查技术资料及质量评定标准对该工程评定质量等级。3、工程质量等级：合格。六、工程变更：1、在施工过程中，原则上甲方不得随意变更施工图纸，如需变更需事先书面通知乙方，并 经设计同意后出正式图给乙方及有关单位，该变更通知作为竣工结算、交工验收的依据。2、如工作内容发生增减变化，按现行定额或双方协商的单价计算。七、停工、窝工处理办法：1、乙方进场后由于甲方的原因造成的返工、停工、窝工，工期相应顺延，返工报监理审核经甲方确认后作为决算依据。2、由意外情况引起的停工、窝工、返工损失，双方应共同 查明原因，分清责任，其损失由责任方承担。八、双方责任：1、甲方责任：1.1、工程未验收前使用，或擅自动用，由此而引起对建筑物的损失或破坏，由甲方承担责任。1.2、甲方有按合同约定支付工程款的责任。2、乙方的责任：2.1工程质量不符合规定的，乙方负责返工或采取补救措施，直到工程达到验收合格为止。造成的工期损失、费用损失由乙方承担。2.2在施工工程中严格按施工规范、技术标准、文明施工，因乙方管理不善，造成安全、质量事故由乙方承担。九、其他补充内容：1、如因地质问题（地下有岩石胶层）或在桩基未到龄期开挖，造成的工期及费用损失，乙方及时用书面形式报送监理审批交甲方确认后作为决算依据。2、如因本合同发生纠纷，经甲已双方及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门协调，协调；协调不成的，双方均可向息县人民法院诉讼解决。3、本合同自甲、乙双方签字盖章之日生效。4、本合同一式四份，甲乙双方各持两份，具有同等效力。 十、本合同未尽事宜，双方另行协商，补充条款和合同具有同等法律效力。甲方：乙方：委托代理人：委托代理人：