桥梁工程施工合同发包方（甲方 ）：承包方（乙方 ）：甲方委托乙方承担XX工程的施工工作。根据中华人民共和国合同 法及有关规定，结合本工程的具体情况，签订本合同。第一条工程项目1、工程名称：XX2、工程内容：XX工程施工设计图中的工程内容（其中土石方的开 挖、水稳层，沥青砼路面工作内容甲方负责）。3、承包方式：乙方以包工、包质量、包安全、包工期、包验收的形 式承包本工程第二条工程造价及结算方式1、工程造价： 合同总价万元，本工程实行总价包干，合同履 行期间无论材料、人工、机械及工程施工使用的任何物料的价格涨幅都 不做单价调整，设计变更增减的工作量双方另行协商。2、工程款支付：工程价款分期支付，桥梁下部结构完成经监理、 建设单位、质检站验收合格后 日内甲方支付给乙方承包总价的% ，桥梁上部结构及桥面系及附属工程完成经监理、建设单位、质检站验收合格后 日内甲方支付给乙方承包总价的_% ，余款 % ，在桥梁综合验收合格后日内甲方一次性支付给乙方 。第三条工期1、甲方通知之日起 90 天内完工，2、总工期及阶段工期计划安排必须服从甲方根据工程进展情况作 出的调整。3、用于施工的机械设备必须按甲方要求及时进场，并且在工程未 达到合同约定的标准时限不得擅自提前退场。4、业主要求工期提前，则本合同的工期相应提前；由于业主的原 因或重大变更导致工期延长，业主同意工期顺延时，此合同工期相应顺 延。第四条 工程质量标准施工中各分项、分部及单项工程均应采用城市桥梁工程施工与质 量验收规范施工及验收，并符合设计要求，达到合格标准。第五条：施工安全1、乙方必须严格执行建设工程安全生产管理条例有关责任规定O2、乙方负责施工现场的安全工作并指派专职安全员，甲方负责监 督管理。3、乙方要设置专职安全员，对其施工人员进行安全施工教育，发 现隐患及时排除和制止，杜绝安全事故的发生。4、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事故和其他安全事故，凡 非甲方人员违章指挥造成的，其责任均由乙方负责并承担法律责任与经济责任第六条：材料设备供应（一） 甲供材料及设备：1、工程所需主材如（钢筋、钢绞线、砼、波纹管、锚具、支座、 伸缩缝、支座钢板）由甲方提供。2、施工用电的主干线由甲方负责提供到二级箱并安装电表。3、甲方提供吊车、挖机、泵车等大型设备（二）、乙方供材料及设备：1、与工程相关的其它所有材料及辅材由乙方负责如（预制箱梁的 定型钢模及行吊设备、钢筋制作设备、张拉设备、小型机具、模板、脚 手架等周转材料并承担费用）。2、二级箱及以下的配电（包括电缆、配电柜的购置、安装）由乙方 负责。3、乙方提前一周向甲方提供主材需用量计划，应确保甲方采购材料 的合理时间。第七条：工程变更1. 任何设计变更均不能使本合同中止。2. 因设计变更而增加或减少的工程量，乙方接受。以实际发生工程 量为准。3. 甲方负责全部工程的设计变更和索赔工作，如甲方有要求时，乙 方应积极配合，并及时向甲方提供变更、索赔所需的原始数据和资料， 以便甲方尽快上报业主。第八条 双方责任（一） 甲方责任1、甲方负责施工现场的统一协调、指挥及管理，乙方须无条件接 受甲方管理。负责对乙方的工作进行检查、验收。2、甲方试验室负责原材料、半成品、成品的质量检验，乙方需在 此过程中予以专人配合（并派专人做混凝土试件）。3、甲方尽力帮助和提供施工环境，如有误工、窝工，甲方不承担 任何误工、窝工费用。4、负责将合同约定的应由甲方提供的材料、设备提供到位。5、甲方在施工中享有处罚权，甲方有权对乙方的违章作业、违章 指挥、不听指挥、没有完成甲方下达的计划任务、没有达到规定的质量 标准、对存在的安全隐患整改不力等违约行为进行经济处罚，乙方必须 服从、立即改正其不规范的行为，并接受甲方的处罚。6、向乙方提供施工图纸，审核乙方编制的工程进度计划。7、完成施工场地的“三通一平”，负责提供施工场地的水源、电 源。8、委派管理人员为现场管理代表，监督检查工程质量、进度、工 程期间质量验收等事宜。9、组织对工程竣工验收和办理竣工结算。10、如工程中，因甲方原因造成中途停建、缓建，甲方应采取措 施弥补或减少损失，工期 顺延。11、在竣工验收后的保修期内，因甲方原因引起的工程质量问题，其返修费用由甲方支付， 其它原因造成的返修费用由乙方支付。12、按合同约定按期支付工程款。（二） 乙方责任1、乙方必须具备至少 1-2 名有专业职称的技术人员，并纳入到项 目部工程部管理，履行现场施工技术员职责，配合内业资料完成工作， 负责施工期的质量和安全工作。2、合理、有效的利用甲方提供的机械设备，不得延误机械台班， 否则甲方将视情况予以经济处罚。3、乙方要严格履行双方共同确认的合同条款。严格按设计图纸、 相关规范及甲方要求组织施工生产。如不按图纸及规范施工，所造成的 一切损失由乙方承担。4、乙方要严格遵守国家各项法规、法律。执行甲方的工作时间、 管理方式，遵守甲方的各项规章制度、服从甲方管理。不按甲方指令进 行施工，所产生的一切不良后果由乙方自行承担。5、由于乙方原因，造成人员伤亡、机械设备损坏等事故，其全部 责任由乙方自行承担。6、乙方必须按照甲方安排的进度计划保质保量的完成施工任务。 如因乙方原因造成工程停工、返工或验收质量不合格，由乙方承担一切 由此产生的经济损失（包括对甲方造成的损失以及业主、监理对甲方作 出的经济处罚和甲方因乙方的返工、验收不合格而多付出的款项）。需 返工的，必须在甲方要求的时间内返工，直到合格为止，返工费用由乙 方自行承担。7、如因乙方原因造成的工期延误，每延期一天，按合同总价款的0.1%罚款。8、对成品、半成品进行必要的保护、防护、防锈措施，保护、防 护、防锈措施所使用的材料、人工、机械由乙方负责并承担费用。9、乙方进场施工前必须向甲方提供特种作业人员上岗资格证，所 有人员的身份证。乙方进场施工前必须向甲方提交乙方材料员的书面委 托资料，所有材料的领用必须经此人签字甲方才给予办理。10、乙方人员的食宿、交通由乙方自行负责。11、为确保工程质量，乙方不得对以劳务方式承包的工程进行转包 和分包，若私自进行转包和分包，甲方有权终止此合同，由此可能出现 的后果，全部由乙方负责。12、乙方对其施工的项目负有质量责任，在未通过竣工验收前，其 维护、保养、维修以及缺陷处理均由乙方负责，发生的费用甲方在乙方 的质量缺陷保证金中扣除。13、在开工前完成施工图会审，编制工程施工计划送甲方。14、按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全防火责任 人，物件堆放整齐，道 路畅通，施工期间发生的由于乙方原因，造成 施工质量、安全事故，均由乙方负责并即时报告甲方及有关部门。15、施工中如发现设计错误或严重不合理，应即以书面方式通知甲 方。16、如工程中，因乙方责任造成中途停建、缓建、返工、材料器材 损失等，乙方负一切责 任，并赔偿由此给甲方造成的损失。17、对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费维修。18、乙方承担因工程质量问题造成的一切经济及法律责任，并赔 偿由此造成的一切损失。第九条工程验收1、工程验收以施工图及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文 件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。2、隐蔽工程乙方自检后填制记录表（范围、数量、质量等），持表 在隐蔽前 天通知甲方检查，甲方组织监理、建设、质检单位到场检 查合格后，进行下一工序。3、工程完工，由乙方通知甲方验收。验收合格双方签字盖章，同时 乙方将全部有效图纸资料和竣工验收资料向甲方移交。如工程内容尚未 完成或质量不合格的，由乙方在双方商 定的期限内补建或返修，直至 验收合格为止，经检验合格日期为竣工日期。第十条违约责任1、 乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价% 的违约金。2、保证施工质量符合有关施工规范的要求，如因乙方责任造成甲方 经济损失，按甲方 经济损失的赔偿并无偿返工。3、如由于乙方违约，则甲方有权单方终止合同，清退乙方出场，同时向乙方索赔对甲方造成的损失。清退时按乙方完成合格工程数量的_80 %清算支付，其余20%?方扣留作为乙方给甲方造成损失的经济赔第十一条 争议解决办法合同在履行过程中发生争议时，双方应本着公平、合理的原则，及 时协商处理，协商不成的，可以提请双方的上级主管部门调解解决，经 调解达不成协议的可向内江市人民法院起诉解决。第十二条 其它1 、合同未尽事宜，双方再行协商，签订补充协议，补充协议与本 合同具有同等法律效力。2、合同一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。3、本合同经甲乙双方代表签字盖章即生效，工程竣工验收，甲方 结清工程款后，合同自行终止。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：年月日#