土方开挖运输工程施工合同要点甲方（发包方）将土方开挖运输工程发包给乙方（承包方），工程内容包括人工清底、修边坡、开挖道路及运输土方道路的铺设，开挖出来的土方有序组织运出土场。计价方式按综合单价结算。土方开挖运输工程施工合同甲方：法定代表人：乙方：法定代表人：因甲方工程建设需要，现将土方开挖运输工程发包给乙方，乙方在签署本合同前已自行对施工现场进行踏勘，在报价时已充分考虑现场环境因素，根据合同法、建筑法及本工程施工现场具体情况，经双方协商一致，达成以下合同条款供双方共同遵守。第一条工程概况1.1建设单位名称： 1.2工程名称： 1.3建设地点： 1.4工程内容：机械开挖场地土方，含人工清底、修边坡、开挖道路及运输土方道路的铺设， 开挖出来的土方有序组织运出土场，土场由乙方自行确定并负责费用。第二条质量要求2.1基底的平面尺寸、边坡坡度、标高等应符合设计图纸要求，偏差控制在施工规范允许范围内，按现行验收规范和要求一次性验收合格。2.2若达不到一次验收合格，甲方按结算总价的5%处罚乙方作为违约金，并且返工的一切损失费及责任由乙方承担。第三条价款及支付3.1合同量：暂估3.2综合单价：按人民币元/立方米（含挖土、清底、运费、管理费及税金等）。3.3以上单价均包括完成该合同承包范围及内容的人工费、材料费、机械费、燃油费、生产 工具使用费、措施费等实现本合同目的所涉及的一切费用。3.4工程结算经初验收合格后付至结算价格的90% ,待实际测量符合标高及施工技术要求后15日内付至合同的100%。第四条工期要求4.1本工程应当在天内完成，从项目部安排的进场时间起计，直至承包范围内所有工作内容全部完工，最终按项目部安排的施工进度计划完成。4.2逾期一天支付违约金人民币元，提前一天奖励人民币元，累计计算，并承担给甲方造成的一切经济损失和法律责任。第五条承包范围5.1场地土方、基础土方机械开挖（含人工清底、转运、平整、修边坡、承台、地梁土方、 长螺旋机引孔土方、 开挖道路及运输土方道路的铺设等，土方清底后需确保混凝土垫层能正常浇筑）。5.2 土方清运场地由乙方自行协调，费用已包含在固定单价内。第六条工程量计算6.1工程量计算方法：按甲方与业主实际测量的高程及设计图示尺寸标高、轴线以立方计算挖方，见后附图，长螺旋引孔土方按支护方案图纸计算。6.2工程量的确认必须与乙方的施工进度、工程质量、安全、文明施工挂钩。以上任何一项 不合格，必须整改达到合格后开始结算。6.3结算书由监理工程师审核工程量，所有结算书必须由以上部门相关人员签字确认后方可生效。6.4工程结算审核时间，若量价超投标预算或发生变更、签证等，必须以总合同”结算最终审核时间作为分包工程结算审核时间。在施工过程中，专业工程分包单位有责任协同总包单位”与建设单位办理相关签证及分包项目工程结算。第七条甲方的权利义务7.1有权要求乙方按照合同约定及图纸要求施工，在保证质量的前提下按期施工完毕。7.2负责提供施工图纸及转发设计变更通知，负责施工放线工作；7.3负责施工图纸技术交底及施工重点及难点交底工作，负责安全、文明施工交底工作；7.4负责提供施工的工作面，负责协调施工过程中的各种关系，并对工程施工质量、进度、 安全、文明施工、款项使用等进行全面的监督与管理。第八条乙方的权利义务8.1有权要求甲方提供符合要求的施工图纸，并按照合同的要求及时付款。8.2乙方根据甲方提供的施工图纸及相关资料进行组织施工。并按施工验收规范组织施工验收；8.3负责下属作业班组的施工图纸技术交底工作，负责下属作业班组的安全、文明施工交底工作；8.4特殊工种提供现场操作人员上岗证书复印件，服从甲方的指挥、协调，无条件接受建设单位、监理单位、甲方及上级有关部门对工程质量的检验和监督；8.5隐蔽工程不经检查验收，乙方不得进行下一道工序的施工，乙方保证做到随叫随到，做 好优质配合服务。8.6乙方负责场地内外渣土保洁清理工作，开挖的土方应在特定地点堆放，保持施工道路畅通。8.7雨季施工应注意边坡稳定，加强检查工作，必要时可适当放缓边坡或设置挡土板，乙方 必须服从甲方的指挥，严格按照（基础土方施工方案）组织施工，若不服从甲方指挥出现超挖、多挖并由此增加其它工作量，甲方不给予结算多余部份工作量。同时若在施工中不服指挥引起的管桩桩身损坏等相关责任由乙方全权承担。第九条违约责任9.1在合同履行过程中，若乙方无故停工、拖延工期、忽视工程质量、提高单价、不服从指 挥和协调等，甲方有权单方面解除本协议并责令其退场。9.2乙方不得将本分包工程再次分包，否则甲方有权终止合同，并承担合同总价5%的违约金，同时承担由此而造成的一切经济损失。9.3若乙方不按施工验收规范及施工图纸及设计变更通知施工，乙方必须及时返工达到，造成的返工人工费、材料费、机械费等均由乙方承担。情节严重时甲方有权更换施工单位或终 止合同，并且已完成的工程量只按80%给予结算，造成的一切损失均由乙方承担。9.4若因乙方原因造成的工期延误，必须赶工达到，否则甲方有权更换施工单位或终止合同，造成的一切损失均由乙方承担。9.5乙方不得多挖，严禁超挖，多挖由乙方承担相应费用，超挖所造成的损失及后果由乙方 承担。第十条连续施工10.1除非下列情况出现，否则乙方应继续履行合同以保持施工连续：（1）甲方明确要求其退场并停止施工；（2 ）合同已因实际情况无法履行；（3）双方协议停止施工；（4）调解要求停止施工，且为双方接受；（5 ）执法部门、仲裁机关或法院要求停止施工。10.2非上述情况，乙方单方面停止施工，应承担按照实际情况确定工期延误、经济损失等违约责任，违约经济损失原则每天不少于总价的5%o。10.3因出现争议，乙方不得擅自中断施工或者破坏已经完成的施工部分，乙方应当善意的 继续履行本协议，否则造成的损失由乙方承担。10.4甲方依据约定解除本合同的，有权将本工程另行发包给第三方施工，乙方应当在甲方 发出撤场通知后10日内撤场完毕，乙方或乙方的任何人员均不得阻挠，乙方未在上述期限 内撤场的，遗留现场的物品甲方有权视为垃圾并清运出现场，乙方应当承担垃圾清运费。第十一条其他事项11.1如发生争议，双方应协商解决，另行签订的补充合同与本合同具有同等效力。如协商 不成，可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，如无其他特别约定， 败诉方应当承担因此而产生的诉讼费、律师费、鉴定费、交通费等因主张本协议约定的权利而产生的一切合 理费用。11.2甲方与乙方签署合同及附件之前，已要求乙方详细阅读本合同及附件，不理解之处经 乙方询问后已得到甲方完全充分的说明，乙方承诺已经完全理解并认可本合同的所有约定。11.3本合同正文为打印文本，如双方对此合同有任何修改及补充均应另行签订补充合同。合同正文中任何非打印的内容，除非经双方确认，均不产生约束力。 本合同一式两份具有同等效力，双方各执一份。甲方：法定代表人（代理人）：地址：联系电话：开户银行：银行账号：财务电话：纳税人识别号：乙方：法定代表人（代理人）地址：联系电话：开户银行：银行账号：财务电话：纳税人识别号：合同签订地点： 签订日期：年月日1、乙方营业执照复印件（加盖公章），法定代表人身份证复印件;2、若非法定代表人签字，则需授权委托书，及双方身份证复印件;3、经双方认可的现场施工图纸及其他相关材料。