2023施工合同好用的施工合同模板6篇在人们越来越信任法律的社会中，随时随地，各种场景都有可能运用到合同，它也是削减和防止发生争议的重要措施。你所见过的合同是什么样的呢？下面是办公室王秘书为大家整理的施工合同6篇，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1建设单位：_以下简称甲方施工单位：_以下简称乙方日期：_甲乙双方经同等协商，本着相互合作、紧密协作、分工负责的原那么，就_达成以下条款，以便共同遵守。第一条 工程范围、造价数量、单价、总价1、工程范围：_建筑外立面玻璃幕墙工程的内容包括：塔楼局部的浅灰色玻璃隐框幕墙、透亮玻璃隐框幕墙等的设计、供料、加工、安装、竣工验收资料等。其中：_为浅灰色本体钢化玻璃幕墙，其余为钢化透亮白玻幕墙。2、工程单价：详见报价明细表3、工程数量及总价合计：详见工程报价总表4、此总价结算时单价不变，面积按实际完工绽开面积结算，如有设计变更、工程洽商、材料改变等，价格经双方协商后以增补协议形式确定。5、本报价中包括玻璃幕墙三性检测费。其次条 工程用料1、玻璃：幕墙的玻璃采纳_玻璃产的6mm厚浅灰色本体透亮钢化玻璃及6mm透亮钢化白玻，按乙方供给的玻璃样板确认。2、铝合金型材：均选用_铝业产的_铝合金型材，铝型材外表为银白氧化处理，氧化膜厚度满意aa15级要求，按乙方供给的样品确认。3、硅酮结构胶及密封胶：选用_胶厂产的_密封胶，按乙方供给的样品确认。4、幕墙开启配件：国产优质七字执手。5、钢件：国产优质q235b钢型材。第三条 付款方式1、铝合金型材、钢件进场后七日内，甲方付给乙方合同总价的30%作为第一次工程进度款。2、铝合金型材、钢件安装根本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%。3、玻璃安装根本完成七日内，甲方付给乙方合同总价的20%；幕墙安装完成后，甲方应支付给乙方进度款到合同总额的80%。4、验收合格后三十日内，甲方付到结算总价的97%给乙方，剩余3%从验收之日起一年保修期满后，10日内一次性付清。5、甲方如不按协议条款支付款项，乙方在约定时间五天内向甲方发出书面通知，甲方收到通知后七天内仍不能按时支付工程款，乙方有权停止施工，甲方担当由此引起的一切经济损失和违约责任。第四条 甲乙双方责任1、甲方责任：1供给本工程完整的建筑施工图和结构施工图各一套及有关设计变更资料。2办理施工许可证。3在乙方进场前，去除施工现场内影响乙方施工的障碍。4组织有关单位与乙方的协调会。5组织有关人员对乙方设计图纸进行会审，并进行签署。6组织和协作质检及有关部门，监督检查工程质量，刚好签认分部工程质量验收，办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作；工程进行中隐藏工程或中间工程需验收时，甲方接通知后48小时未到场验收，那么视为验收合格；质量符合规定要求，验收48小时后甲方代表不签字，视为已批准，乙方可接着施工。7组织协调乙方与土建施工单位的施工协作工作。8在乙方递交工程竣工书面报告后，组织有关部门进行玻璃幕墙验收。注：甲方不按条款约定的内容和时间完成以上工作，造成工期延误，工期那么相应顺延。2、乙方责任：1对幕墙进行设计，经具有幕墙设计资质的设计单位签准及甲方审核确认前方可运用，保证设计符合国家有关标准要求，对设计质量负责，担当因设计质量问题引起的一切后果，并向甲方提交幕墙设计图纸及计算书_套。2严格根据批准的设计图纸施工，听从甲方驻工地代表及工程监理的监督管理，觉察问题刚好订正，对工程质量负责，担当因工程质量问题引起的一切后果。3编制施工组织设计和工期进度安排，并经甲方审核通过。4负责全部进场材料的保管及未验收前的成品保护，保护期间发生损坏，乙方缘由乙方自费修复，非乙方缘由损坏，由责任方负责修复，或乙方修复由甲方担当追加合同价款。5严格遵守工地及土建施工单位的有关管理规定，确保施工平安及文明施工。6作好施工原始记录，在竣工验收前整理好工程的全部有关资料两套作为竣工资料交给甲方。7供给完整的竣工验收资料，保证验收通过，如因乙方资料或其他缘由，致使工程未能按时通过验收，由此造成的甲方损失由乙方担当。第五条 工期1、开工日期：甲方提前七天以书面形式通知乙方。2、施工总工期：_天，合同签订之日起先计算，满意现场施工脚手架落架的要求。3、工期顺延：以下缘由造成竣工日期拖延，工期相应顺延。1由于设计变更、工程量改变，引起施工程序和内容改变。2一周内非乙方缘由停水、停电造成停工累计超过八小时。3由于斗争、动乱、空中飞行物体坠落或非甲乙方缘由造成的爆炸、火灾、水灾、大雨、暴雨、地震等。4甲方不按合同规定支付工程款。5其它非乙方缘由的停工。4、以上状况发生后七天内，乙方就延误的内容和由此发生的经济支出，向甲方提出书面报告，甲方代表在收到报告后两天内予以确认答复，否那么视为同意。第六条 工程质量1、工程质量等级：确保工程质量到达国家规定的“合格标准，争创优良工程。2、工程验收按甲方规定的各项参数及国内现有标准标准进行。3、工程竣工后，乙方向甲方供给质量保证书，保证玻璃幕墙的施工符合设计及计算。第七条：设计变更1、甲方变更设计，应在该项工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已经加工或施工的，乙方接通知后应马上停止。2、由于变更通知不刚好造成的乙方损失由甲方负责。第八条 竣工、结算与保修1、工程具备竣工验收条件后，甲方在接到乙方竣工报告后十天内，向所属建设主管部门提交验收申请，并组织有关部门进行验收；如收到乙方竣工验收报告十天内无正值理由不申请验收，视为竣工验收报告已被批准，工程即告竣工即可办理结算手续；如工程未验收，而已起先运用，视为已验收。2、工程竣工验收后，乙方向甲方提交结算书，甲方收到结算书后十天内审核完毕或提出审核看法。如收到结算书后十天内无正值理由不办理结算，那么认为已接受乙方结算报告，从第十天算起按同期贷款最高利息支付工程款利息。3、保修期从竣工验收合格之日起计算为两年，按国家规定的保修条款执行。第九条 工程停建或缓建1、因人力不行抗力及甲乙双方之外缘由导致工程停工、缓建，使合同不能接着履行，双方应签订工程停、缓建协议。2、工程停缓建后，乙方应妥当做好己完工程和己购材料、设备、器具的保护及向甲方移交工作，按甲方要求将自有机械设备、人员撤出现场。甲方应为乙方撤离供给必要条件，支付相应的经济支出，并按合同约定支付己完工程价款和赔偿乙方的相关损失。第十条 其它1、全部甲乙双方签认的函电和有关的技术资料均为本合同的附件和组成文件。2、履行合同过程中发生争议，双方本着友好看法协商解决；协商不成，经双方同意可申请有关主管部门调解；如调解不成，可向法院起诉。3、本合同经双方法人代表或法人授权代表签字并加盖合同章后马上生效，生效后无正值理由单方不能弃约，弃约方需赔偿对方的一切经济损失。4、本合同待工程验收，工程结算完成，甲方支付完工程款，除有关保修条款仍旧生效外，其他条款即告终止，保修期满后有关保修条款终止。5、本合同正本一式两份， 双方各执一份，副本陆份，双方各执叁份。均具同等法律效力。甲方：_ 乙方：_法人代表：_ 法人代表：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_ ：_ ：_ ：_ ：_地址：_ 地址：_ ：_ ：_施工合同 篇2发包方以下简称甲方：承包方以下简称乙方：依据?中华人民共和国合同法?、?中华人民共和国建筑法?及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原那么，结合本工程实际状况，经甲、乙双方协商一样，订立本合同。一.工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程承包内容及范围：二.合同工期开工日期： 年 月 日开工，如有特别状况甲方另行通知，工期日历天数为 天。但施工天数不能超期，假设超期，每超一天承包人自愿被处 元违约金；须要夜间加班施工时，承包人应根据要求在确保工程质量的前提下，听从发包人的支配。三.质量标准1、施工质量必需符合现行施工验收标准、施工方案及技术交底的要求，如验收不合格，必需无条件返工到达验收要求，其工料费损失由乙方担当。2、甲方及监理提出的整改看法乙方必需无条件刚好执行。3、乙方对现场全部已完工程成品负有保护的义务，如有损坏，乙方必需自费修复至原状，非乙方缘由损坏除外。4、每道工序未阅历收，不准进入下一道工序施工。5、 施工完毕且工完场清后通知甲方、监理工程师组织验收，合格后才能作为付款的前提。6、其他约定 ：四、工程价款、结算及支付1. 土方工程量计算方法及单价:实方单价/M3。运土总量按回填前实测体积计算，土方体积以土方夯实后体积计量，。夯实土1m3折合虚土1.465m3。2. 结算及付款：回填土工程完成后，经 监理单位、发包人、承包人共同验收到达合同约定的质量标准，30日内发包人支付给承包人全部工程款。五、平安及文明施工要求1.回填土施工完毕，必需做到工完场清。2.乙方负责进场施工人员的平安教化及平安技术交底，出现平安及人员伤亡事故，一切责任由乙方负责，所发生的费用全部由乙方担当。六、甲乙双方责任1、甲方责任：1甲方委派工程部 为现场施工代表，对工程技术、进度、质量、平安及文明施工进行监督管理。2甲方负责向乙方供给临时水、电源接驳点。3甲方供给垂直运输设备给乙方运用。2、乙方责任：1 全部劳保费用包含在包干单价中，甲方不另行担当。乙方自行配备平安帽、平安带等劳动保护用品。2乙方承包工程范围内工作内容不得转包，觉察有转包行为，马上终止合同。3劳务合同一旦签定，施工过程中乙方不得以任何理由提出加价行为或中途其他缘由自行停工或无故不履行合同，否那么甲方有权终止合同，勒令其退场并不予结算。4在现场的塔吊必需在甲方、施工方的统一指挥下供给给乙方运用。5乙方必需于开工前2日内将相关的 工程施工方案、施工措施报予甲方、监理方，审核批准后，