工程合同模板五篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的场景和场合须要用到合同，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢？下面是我细心整理的工程合同5篇，仅供参考，大家一起来看看吧。工程合同 篇1托付方(以下称甲方)：法定代表人 / 职务：托付人 / 职务：营业执照注册号：开户银行 / 帐号：地址： 邮编： 传真：电话：受托方(以下称乙方)：法定代表人 / 职务：托付人 / 职务：营业执照注册号：开户银行 / 帐号：地址： 邮编： 传真：电话：甲乙双方本着同等互利、共同发展的原则，依据X市有关法规、政策规定，结合本拆除工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保拆除工作质量，经双方协商一样，签订本合同，以兹共同遵守。第一条 拆除范围1.1拆除工程地点X项目 地块1.2拆除工程范围(X至Y)其次条 拆除程序2.1甲方向乙方指明现场市政、公用设施分布状况及相应爱护措施。2.2甲方向乙方明确拆除范围、时间。2.3乙方负责制定施工方案(施工方案中应包括：施工方法、平安措施、环保措施等主要内容)，甲方审核后，乙方应严格根据施工方案组织实施。2.4乙方指定 为项目负责人，全权负责工程拆除事宜，并刚好向甲方代表通报工程拆除有关状况。2.5甲方指定 为项目负责人，负责协调施工中有关事宜，并监督施工进度、平安及文明施工。甲方代表对乙方施工中违规操作有权做出处理确定或经济惩罚。2.6拆除期限依据拆迁公司的交房进度进行拆除，拆迁公司交房后5日内必需完成拆除工作。2.7拆除标准：被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪，地下室部分拆除到地下室地坪，化粪池要求连同底板全部拆除，拆除过程中产生的渣土、废弃物等一并清理出现场。第三条 甲方责任3.1甲方负责向乙方明确拆迁范围刚好间。3.2甲方指派现场管理人员负责监督乙方拆除过程中的平安及环保工作的执行状况，并对发觉的问题和存在的隐患提出处理看法，对严峻违章者，甲方有权做出停工处理。3.3甲方制定现场施工平安技术要求(附后)并据此向乙方进行平安交底。第四条 乙方责任4.1平安责任4.1.1负责在开工前办理好拆除、城管、平安、环保及交通等有关部门全部拆除及清运审批手续。根据甲方拆除范围和时间，组织人员进场施工。4.1.2负责制定拆除工程现场平安操作规程，对施工人员进行平安交底，按平安程序施工并指派现场平安检查员。4.1.3建立完善施工现场平安组织机构，明确岗位、职责，在施工中出现的一切平安事故，由乙方自行解决，并担当由此产生的经济和法律责任。4.1.4接受甲方提出的平安处理看法，并刚好改正。4.1.5违反规定的平安操作规程，造成意外事故，由乙方自负。4.1.6出现断水、断电及扰民问题，由乙方自行解决。4.2环保责任4.2.1制定拆除施工方案，提出详细的防止扬尘，降噪音等环保措施，明确拆除工地详细的环保要求和环保责任人。乙方施工中现场扬尘、噪音污染及渣土清运等环保措施，严格按施工方案规定执行。4.2.2拆迁工地主要出入口应当设立标牌，标明拆迁人、拆除施工单位、环保负责人、拆除时限等内容。4.2.3拆迁工地外围应当设置封闭硬质围档，防止物料、渣土遗撒，并刚好清理工地外围道路遗散的渣土，适当洒水，防止扬尘。拆迁围档高度不得低于1.8米。4.2.4拆迁工地应按规定办理渣土消纳证，常常保持清洁卫生，拆除房屋过程中应随拆随洒水，避开大量扬尘。对拆除楼房的施工垃圾，必需设置封闭式临时专用垃圾道或者采纳容器吊运，严禁随意凌空抛撒。4.2.5渣土清运时现场出口道路要求用草帘被或大铁板铺设，拆迁工地渣土应设特地人员管理，定期洒水和清扫，并配备必要的洒水、排水设施。拆迁工地垃圾应刚好清运，现场垃圾堆放总量不得超过60立方米。4.2.6渣土清运车辆应按规定装载，遮盖严密，沿途不得遗撒。拆除工地出口应当设置专人清理车身及车轮泥土，确保车辆不带泥上路。4.3文明施工4.3.1乙方应作好文明施工及消防打算工作。4.3.2乙方施工人员应着装整齐，佩戴统一标识，戴平安帽。4.3.3乙方应保证施工现场内、外清洁卫生，交通道路畅通。4.3.4乙方应保证在用市政、公用设施完好、畅通。4.4乙方帮助甲方办理人防、公共、消防、固定资产等报批手续。4.5负责应由乙方担当的其他工作。第五条 拆除费及支付方式5.1双方约定，拆除费按如下方式计取：拆除费单价为每建筑平米元人民币，暂估面积为 建筑平米，最终以实际测量为准。5.2拆除费依据拆迁进度分 次支付：5.2.1当乙方完成拆除任务的 %后，甲方按合同拆除费总额的%支付给乙方;5.2.2当乙方完成拆除任务的 %后，甲方按合同拆除费总额的%支付给乙方;5.2.3当乙方完成全部拆除工作后，甲乙双方进行费用结算，并签订结算协议书之日起个工作日内，甲方一次性向乙方支付剩余拆除费。第六条 违约责任6.1任何一方违约，违约一方应担当相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的经济损失。如属双方违约，依据实际状况，由双方担当各自的违约责任。如属不行抗力因素，双方协商解决。6.2由于乙方缘由致使拆除期限延误，每逾期一日，乙方应每天按拆除费总额的万分之一向甲方偿付逾期违约金。该违约金可由甲方从乙方的拆除费中干脆扣除，由于乙方的违约给甲方造成的一切经济损失均由乙方担当。6.3对于乙方违反本合同的其他约定的行为，甲方有权要求乙方限期整改(工期不顺延)，并有权做出处理或惩罚确定。第七条 争议的解决凡有关本合同或执行本合同发生的争议，应经过友好协商解决;若不能协商解决，则提交甲方所在地方法院提起诉讼。第八条 不行抗力8.1不行抗力是指斗争、严峻火灾、水灾、台风，地震等人力不行抗拒的因素引起的延误和影响。8.2当甲方或乙方因不行抗力的影响不能履行合同义务时，履行合同的时间将予以顺延，延长期与不行抗力影响期相同，但拆除费不因此而变更。8.3不行抗力发生后，双方应努力实行必要措施，亲密协作削减不行抗力的影响。不行抗力的影响消退后应马上通知另一方。8.4甲、乙任何一方如确因不行抗力的缘由，不能履行本合同时，应刚好向对方通知不能履行或须延期履行、部分履行合同的理由。在取得对方认可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予担当违约责任。第九条 合同生效9.1本合同自双方签章之日起生效。9.2本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。9.3本合同在执行期间，甲乙双方应本着相互信任、相互协作的原则，对拆迁中出现的问题主动协商解决。如有未尽事宜，需由甲乙双方协商，另订补充协议附于本合同之内，全部补充协议在法律上均与本合同有同等效力。9.4现场施工平安技术要求为本托付合同之附件，与本合同具有同等效力。9.5本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。第十条 其他约定条款甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇2发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：依据中华人民共和国经济合同法，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。第一条 工程项目(一)工程地点： 呼伦贝尔市原野测试有限责任公司(二)工程内容： 雨棚改造工程(边棚钢挂铝塑板，棚心刮外墙腻子，刷外墙涂料)(三)承包方式： 包工包料其次条 工程造价为人民币 伍万叄千元第三条 合同工期1.双方商定总工期 天。开工日期： 年 月 日，竣工日期： 年 月 日。2.如遇下列状况,经甲方代表签证后,工期可以顺延。因遇人力不行抗拒的自然灾难(台风、火灾、地震)等造成的停工。增加了工程量，而受影响时。因停水、停电等状况达六小时以上时。甲方因财力不足或不按合同规定预付工程备料款和工程进度款，而受影响时。甲方不能按合同规定在开工前五天，交出施工场地和接通施工水源、电源时。第四条 付款方式(一)材料进场，甲方付给乙方工程造价40%。(二)乙方完成工程量的50%，甲方再付总造价的30%给乙方;(三)当工程竣工验收合格七天内甲方支付竣工结算总价的 30 %;第五条 责任范围(一)甲方责任：1、负责解决施工及生活用水、用电、道路畅通;2、刚好组织工程竣工验收工作;3、按本合同规定的期限办理竣工验收并支付乙方工程款。4、负责工程所需灯具、电工电料。5、如需向乙方索要发票，则支付工程造价税款(工程总造价6%)。(二)乙方责任：1、按施工平安规范保证施工质量，细心施工、按时完工、交付运用，凡施工期发生的施工质量、平安事故由乙方负责。 承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教化，施工人员不得在施工现场作奸犯科，一旦发生问题，后果自负。 乙方现场施工人员应无条件听从遵守施工场内各项管理规定，无条件听从场地内保安的管理，妥当处理好相邻单位的关系，否则一切后果自负。第六条 其它事项(一)合同签订后，甲方要求增加或变更工程项目，必需遵守下列原则：1、经双方充分协商，发出“设计变更通知单”2、增加或变更内容所需材料款项必需落实;(二)乙方施工凡因乙方人员施工不当造成的损失乙方自负;(三)甲方不具备施工条件造成停工或损失的由甲方担当责任，并赔偿乙方停工的误工损失;(四)合同未尽事项，经双方探讨另立补充件，与本合同同具法律效力。合同执行中若发生争议，应通过友好协商解决。协商无效，可提交有关仲裁机构裁决。(五)合同经双方签字盖章生效,至工程竣工验收和结清工程款后失效。第七条本合同壹式贰份,其中:甲方壹份、乙方壹份，均具有同等效力。甲方负责人签字： 乙方负责人签字：甲方盖章： 乙方盖章：签订日期： 签订日期：工程合同 篇3_（以下简称托付人）与_（以下简称询问人）经过双方协商一样，签订本合同。第一条 托付人托付询问人为以下项目供应建设工程造价询问服务：1项目名称：_2服务类别：_其次条 本合同的措词和用语与所属建设工程造价询问合同条件及有关附件同义。第三条 下列文件均为本合同的组成部分：1建设工程造价询问合同标准条件；2建设工程造价询问合同专用条件；3建设工程造价询问合同执行中共同签署的补充与修正文件。第四条 询问人同意根据本合同的规定，担当本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价询问业务。第五条 托付人同意根据本合同规定的期限、方式、币种、额度向询问人支付酬金。第六条 本合同的建设工程造价询问业务自_年_月_