泥水班组施工承包合同-班组施工承包合同泥水班组施工承包合同发包方：以下简称甲方承包方：以下简称乙方甲乙双方为确保优质工程按期完成施工任务，明确双方权利义务关系，按照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法、及东乡县有关法律、行政规定、和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，经甲乙双方共同协商一致特立如下劳务协议合同条款，双方共同遵守执行。一、 工程概况1.工程名称： _2.工程地点;3.建筑面积：约_4.构造形式：框架构造二、 现场代表1.甲方代表_现场负责人_。甲方装备施工员、质量员、平安员、预算员、测量员等整套管理班子。2.乙方现场代表_。乙方现场代表必须在现场25天以上，有事分开现场必须安排其他负责人，提早通知甲方负责人。乙方装备配套的管理人员。承受甲方的对口管理。三、 乙方工作内容及范围框架工程、从根底承台 开场至开工验收合格为止。详细内容为：1.图纸显示的所有墙体的砌筑粉刷、地梁砌筑、墙体放线、砖块和砂浆的搅拌和运输、砖块浇水潮湿、内脚手架搭设和撤除、门窗过桥板的预制安装。顶砖塞缝必须密实，砖和混凝土连接点必须布网，所有混泥土局部喷浆刷界面剂。2.一层地面回填，甲方取土机械开挖回填，乙方人工配合平整夯实填石子、打点、铺地膜、找平收光不包括倒混凝土。3.各栋号图纸内容所有要求内外粉刷、线条、滴水线、烟囱粉刷、门窗护角及其它需要护角边角檐口包括二次修补，外墙粉刷刷毛洗砂油漆局部刷毛洗砂不许有接头与砂眼。天棚按建立方要求施工。每道工序卫生整理砼凿打，以及施工落灰等所有卫生。文明施工工作内容全部完成。4.斜坡顶屋面找平、露台地面找平保温面找平收光，厨房、阳台、卫生间地面找平，楼梯踢脚线、滴水线等所有图纸内容，乙方独立全部完成以上工作内容，全过程中平安、文明施工和开工卫生清理，最终通过开工验收。四、 工作期限1.开工日期年月日；完工日期年月日2.施工进度满足甲方总体进度要求，总工期以建立单位规定的日期为准。乙方应严格按照甲方的工期安排进展施工，主体封顶后内装修的工期不得超过3个月。如由乙方造成的延误工期，建立单位对甲方的罚款由乙方承当。施工中乙方在甲方总体方案进度达不到进度要求，甲方认为乙方不具备施工才能，视为乙方自动放弃该单位工程施工，甲方另行安排其它班组抢工期，所发生的实际费用，在乙方工程款中扣除，乙方无权提出附加条件并负责赔偿甲方的一切损失。3.如为跨年度工程，春节后开工时间，乙方必须按甲方要求时间开工，否那么影响施工进度的损失全部由乙方承当。4.本工程的工期考核标准，根据工程部消费作业方案，严格执行工程部序时进度要求，满足各节点时间段，农忙时不能停工，假设乙方一次不满足时间节点要求，由此导致总工期拖延，在每月乙方进度款中扣10%，待工期赶上付足应付局部。5.乙方又未能及时采取赶工措施，甲方有权将本工程局部或全部委托其它人完成，由此导致建立单位对甲方的罚款全部由乙方承当。结算总额按已完成量60%结算，并不能保证结算及时兑现，乙方同时承当违约责任。五、质量标准1.工程质量标准，工程质量到达优质满足本工程所在地工程建立相关标准验收，在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，获得书面变更洽商手续前方可继续施工。乙方负责对自己施工质量的过程控制和自检工作，在施工中要及时检查，单项完毕后进展自检，自检合格后报甲方方可进展下道工序施工。2.乙方承诺砌体到达清水清墙，要求做到工完料清。3.质量保修：乙方施工工程范围和内容的保修时间同甲方与建立单位合同的质量保修期约定。乙方在接通知3天内派人修补，乙方不在约定期间内派人修补，甲方可派其它人进展修补，保修费用在乙方的保修金中扣除，工程保修金为乙方总额的3%甲方在质量保修期满5个月将保修金返还乙方保修金甲方不支付利息，保修期从开工验收后算起。六、定额结算方式及内容1.乙方完本钱协议第三条全部工作内容并能甲方进度方案按时完成。按工程预算定额和甲方、建立单位双方确定的工程量为根据。店铺层高5.6m按一层建筑面积计算，跃层无论多高按建筑面积计算。2.按建筑面积_元/大写_元计算单价组成：砌体_元/、粉刷元/、零星元/、卫生元/，以上单价不存在增减不包括混凝土与贴瓷砖局部其它所有泥工局部全部包括在内。3施工过程中原那么上不出现点工，如因工作需要，乙方做承包范围以外的工作综合单价，技术工大工150元/天、男杂工小工90元/天男、杂工小工80元/天工作时间为九小时。，综合单价一次性包干，施工中其它因素均不做增加调整。它包含施工期间各个班组留下的垃圾卫生清理及乙方人员完成全部工作的根本工资及津贴，辅助工资、工资附加费、教育经费、交通补助费、劳动保护费、平安文明施工费、消费工具费、机械费、冬雨季施工增加的人工费、雨具管理费、停工窝工费用，现场材料搬运费、材料二次倒运费增加人工费、生活费 、住宿费、医疗费、差旅费、医疗保险、工伤保险等等。4.承包人综合单价中包含乙方的工具用具费和辅材费含植拉结筋。七、工人工资管理，支付方式及时间1.支付方法及时间：按每月完成量支付砌砖80%、粉刷80%主体构造开工砌体完毕支付至85%，甲方先预付生活费。本工程开工验收后支付至97%，余下3%五个月内付清。2.工人工资管理及支付方式：乙方应付对进场的工人及时签名_作册，要求每个工人身份证复印件两份，甲乙双方各一份留档，应及时对每个工人签订劳务合同并注明工种，工人有闹事迹象的，有严重身体缺点的，有不符合劳务年龄的应及时给与辞退。资金出现暂时困难时，乙方承诺20天内迟发工资不得停工、不索赔、不聚众闹事、不聚众阻碍甲方及政府部门正常办公3.工人工资原那么上应做到每月结算，每月发放工人工资表名额应与身份证号码，出勤工时、工时价合计总额、本月领款额、余额相符。并须经每个人的亲笔签名_或手印。余额局部由乙方做好工人思想工作。八、平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理1.平安施工：乙方必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门公布施行的有关平安标准，确保遵守施工现场平安作业，保证平安消费，杜绝平安事故发生，无条件服从平安监管人员的监视管理指挥，做到不平安不施工。因乙方野蛮施工，不服从指挥，平安防护措施不力，平安设施不到位，不按标准施工，无视检查催促，盲目施工对于工程部、公司、甲方管理人员、主管部门检查出的平安隐患限期整改，造成罚款由乙方负责，对乙方所属职工的违章处分由乙方承当，直接从每月进度款中扣除。2.重大伤亡及其他平安事故处理：事故发生后，甲乙双方应采取紧急措施，全力组织抢救伤者，保护事故现场。3事故发生的费用分摊详细为，有效发票累计叁万元以下含叁万元的均由乙方承当，有效发票累计叁万元以上的由甲乙双方各半分摊。九、文明施工1.乙方应执行公司及工程部有关规定，加强科学管理坚持文明施工，在施工中做到随做随清，工完料清，保持施工现场清洁、整齐、有序。各工种间必须互相配合互相保护对方成品，做好文明施工。在工地不得酒后上班，杜绝打架斗殴、偷窃等违法乱纪现象违者或参与者每人一次给予300-1000元罚款，赔偿对方的损失并请退现场直至送公安机关处理。2.该工程必须到达东乡县平安文明达标工程标准，乙方现场混乱，有关部门的处分由乙方承当，假如甲方派人进展文明工地清理，其费用在乙方进度款中扣除。十、违约和争议1本合同在甲方与业主合同的根底上订立的，如因甲方与业主的合同关系发生变更或协商而造成停工甚至提早终止协议，乙方不得向甲方索赔停工费，双方另行协商解决。2.乙方未按甲方选定的施工人员进场，甲方有权要求乙方进展更换调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务窝工损失乙方自行负责并书面通知乙方，直至终止协议。3.在履行协议过程中产生争议时，双方友好协商，协商不成，由公司协调，公司协调不成向东乡建筑安装公司所在地的人民法院提起诉讼。4本协议双方签字盖章后生效，所承包的工程开工验收合格，款项结清后，除保修条款外其余自动失效。5本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及合同附件具有同等法律效力。本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。甲方：乙方：经办人：经办人：联络 ：联络 ：身份证号码：年月日第 页 共 页