*发 电 工 程EPC（设计、采购、施工）总承包项目框 架 合 同( 合同编号：* )业 主：*总 承 商：*签订地点： 签订日期：2010年月日目 录一、合同协议书1二、通用条款71. 一般规定72. 业主153. 总承包人174. 设 计255. 设备和材料276. 施工与安装297. 调试与启动328. 机组移交349. 性能验收试验及其违约责任3610. 施工开工、完工和终止3611. 责任限额4012. 变更和调整4013. 合同价格和付款4314. 缺陷责任与质量保证4615. 提前终止4716. 免责赔偿4917. 保密5018. 文件资料5019. 保险5220. 不可抗力5421. 索赔5522. 争议解决5523. 其他57三、专用条款581. 一般规定582. 业主603. 总承包人604. 设计635. 设备和材料646. 施工与安装657. 调试与启动668. 机组移交679. 性能验收试验及其违约责任6710. 施工开工、完工和终止6711. 责任限额6812. 变更和调整6913. 合同价格和付款7014. 缺陷责任与质量保证7015. 提前终止7117. 保密7418. 文件资料7520. 不可抗力7522. 争议解决7523. 其他7624. 补充条款：7625. 本合同未尽事宜，双方友好协商解决。76四、附件77附件一 合同范围771. 总承包人承包合同范围772. 业主承担（或另外委托）的工作范围80附件二 合同价格确定、支付和付款83附件三 技术协议书89附件四 里程碑控制点计划90附件五 分包商确定原则911. 总则912. 招标组织机构913. 设备采购924. 工程分包935. 建筑安装标段划分93附件六 性能验收试验及其违约责任941. 性能验收试验942. 性能保证的修正943. 合理的违约金944. 性能违约金的支付955. 性能验收95附件七 现场管理制度96附件八 安全文明施工991. 指导思想992. 总体目标993. 执行的法律、法规与其它要求1004. 管理方案1005. 组织体系及制度建设1036. 分阶段控制措施1047. 消防与保卫1078. 机械安全1089. 紧急救护10910. 保洁10911. 环境与健康11012. 安全文明施工标准化设施11013. 必须审批的安全施工措施项目11114. 必须填写安全施工作业票的危险作业项目112附件九 安全生产协议书113*发电项目EPC（设计、采购、施工）总承包合同一、合同协议书发包人(以下简称“业主”)：*企业法人营业执照号码：注册地址：安徽省*市法定代表人：*总承包人(以下简称“承包商”)：*企业法人营业执照号码：*注册地址：*法定代表人：* 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规，遵循平等、公平和诚信的原则，双方就*发电工程达成以下协议：本协议于 年 月 日由下述双方签订：业 主： *承包商： *本协议由 *（以下简称“业主”或“发包商” ）与*（以下简称“总承包人”或“承包商”）于 年 月 日商定并签署。鉴于业主期望将名称为*发电工程的建设以“设计、采购、施工EPC总承包”的方式交由承包商实施完成。因此，业主和承包商协商一致，同意按照如下条款和条件达成本次协议。一、项目概况1.1 项目名称：*发电工程1.2 建设规模：1.3 建设地点：二、工程总承包工作范围本合同为 *发电工程 的“设计、采购、施工”总承包合同，由承包商承担的工作：自工程开工起，至发电机组通过*小时试运行并通过达标验收，达到规定的性能保证指标、且质量保修期满止为建设一个完整电厂所需要的工作，包括但不限于勘察设计（地质勘察、地形测量、初步设计、施工图设计、竣工图编制），设备及材料采购、运输、保管，施工（含地基处理），试验及调试*小时试运行、修补缺陷、验收（指机组*小时试运行性能验收）及协助业主完成性能考核的技术服务工作（业主已经明确另行委托的子项除外）；并在质量保修期内承担工程质量保修责任。在整个合同执行过程中，合同所确定的所有工作将由承包商和业主按合同的分工进行承担。合同范围详细内容见合同附件一合同范围。本协议中所用的术语与在下述合同专用条款中使用的该术语具有相同的含义。三、合同依据3.1 本合同编制依据： (1) 政府有关部门批准的项目核准文件； (2) 合同双方于年 月 日签订的*发电工程EPC总承包项目协议书。本合同生效后，该总承包合同协议书即行失效，其法律效力被本合同覆盖，总承包合同启动协议书项下业主已支付给承包商的启动费(人民币 万元 小写： 万元 )转作本合同项下的已付款项，等额冲减预付款。四、合同的组成部分4.1上述文件应互为补充和解释，如有不清楚或互相矛盾之处，以下所列顺序在前的为准：（1） 本合同协议书及其补充协议，或其他经双方法定代表人或授权委托人签署的具有对本合同协议书进行修订、修改或变更性质的书面文件；（2）合同专用条款；（3）合同通用条款；（4） 合同附件；（5） 技术协议书；（6） 澄清修改文件;（7） 经双方确认进入本合同的其他协议及文件。4.2 以上合同文件为已整体，代替了本合同签署前双方签署的所有合同、协议、协商、信件及保证、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件，无论其为口头或书面，明示或默认。合同各方都不受本合同签署以前的协议、合同、声明、主张、承诺、引言和谅解等所约束，也不对其负责。4.3 当合同文件内容含糊不清或不相一致时，并且不能依据合同规定的解释顺序阐述清楚时，在不影响项目正常进行的情况下，由业主与承包商协商解决。协商和解释应当按照合同所使用的词句、有关条款、合同的目的、项目的特点以及诚实信用原则进行。双方经协商未能达成一致解释的，应根据合同条款第22款约定的办法解决。五、合同工期1、本工程总工期为 个月；2、施工图设计开工日期： 年 月 日；3、施工开工日期（主厂房浇注第一罐混凝土）： 年 月 日；4、联合试运转日期（指机组并网发电日期）： 年 月 日；5、机组计划完工日： 年 月 日；六、质量标准6.1 详见合同附件三技术协议书。七、承包方式7.1 *发电工程EPC(设计、采购、施工)总承包。八、合同价格8.1 双方将根据初步设计并经审定后的工程概算为参照基础，结合本工程的实际情况，双方协商确定本工程EPC总承包的总价 万元，作为本工程总投资的最高限额由承包方进行控制。8.2 按照成本加管理费加奖励方式。成本基数为8.1条双方协商确定EPC总承包的总价，其中总承包管理费为: 万元；奖励以成本为考核依据，成本节余为基数，奖励比例为 ；奖励以总工期为考核依据，工期提前天数为基数，奖励为 万元/天 。8.3 工程勘察设计费用为 万元整，其中工程设计费用为 伍佰 万元整（工程设计合同已签订），工程勘察费用为 万元整。（具体规定详见合同附件二：合同价格确定、支付和索赔办法）九、合同立约9.1考虑到业主将按下条的规定付给总承包人各项款额，总承包人特此立约：自工程开工起，至发电机组通过*小时试运行并通过达标验收，达到规定的性能保证指标、且质量保修期满止为建设一个完整发电机电厂所需要的工作，包括但不限于勘察设计（地质勘察、地形测量、初步设计、施工图设计、竣工图编制），设备及材料采购、运输、保管，施工（含地基处理），试验及调试、*小时试运行、修补缺陷、验收（指机组*小时试运行性能验收）及协助业主完成性能考核的技术服务工作（业主已经明确另行委托的子项除外）；并在质量保修期内承担工程质量保修责任。9.2 考虑到总承包人将自工程开工起，至发电机组通过*小时试运行并通过达标验收，达到规定的性能保证指标、且质量保修期满止为建设一个完整电厂所需要的工作。包括但不限于勘察设计（地质勘察、地形测量、初步设计、施工图设计、竣工图编制），设备及材料采购、运输、保管，施工（含地基处理），试验及调试、*小时试运行、修补缺陷、验收（指机组*小时试运行性能验收）及协助业主完成性能考核的技术服务工作（业主已经明确另行委托的子项除外）；并在质量保修期内承担工程质量保修责任。业主特此立约：保证按合同规定的方式和时间向总承包人支付合同价格和合同规定的其他应支付的款项。十、合同生效及其他10.1合同订立时间： 年 月 日10.2合同订立地点：10.3本协议自双方法人代表或其授权的委托代理人签字、并加盖双方合同专用公章之日起生效。合同内容全部履行完毕，合同即告终止。10.4合同条款的修改或更改、补充必须通过书面方式进行，并按10.3规定签字盖章后生效，补充协议与本合同具有同等法律效力；如有冲突，以时间在后的为准。10.5 如果本合同的任何条款被有管辖权的机构宣布无效、无约束力或不可执行，该条款应被认为从本合同中删除，既不应在其它方面影响本合同，也不影响其余条款的有效性和可执行性。十一、合同协议书份数11.1 合同协议书正本一式二份具有同等效力，由双方各执一份；11.2 合同协议书副本八份，由双方各执四份。十二、合同争议及解决双方因签订、履行本合同产生任何争议，双方均应友好协商解决。如未能在45天之内协商解决，任何一方都有权提交给*市仲裁委员会申请仲裁，并按照该仲裁委员会届时适用的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。*发电工程EPC（设计、采购、施工）总承包项目合同业 主（盖 章）承包商（盖 章）单位名称*法定代表人或授权代理人 联 系 人单位地址邮政编码电话号码E-mail传 真开户银行帐 号签字日期2010年*月*日2010年*月*日二、通用条款1. 一般规定1.1 定义在本合同条件，包括专用条款和本通用条款中，下列词语和措辞应具有以下所述的含义。除上下文另有要求外，下列词语在本合同中应具有以下含义：1.1.1 合同（1） “合同”系指合同协议书、合同通用条款、合同专用条款、合同附件、技术协议书及合同协议书中所列的其他文件。（2） “合同协议书”系指本合同第一部分合同协议书及其中所述的内容。（3） “通用条款”是根据法律、行政法规规定及建设工程而需要订立，合同当事人在履行工程总承包过程中所应遵守的一般性条款。（4） “专用条款”是双方根据法律、行政法规规定，结合本工