2023买卖合同有关买卖合同模板汇总9篇随着法律观念的深化人心，合同对我们的约束力越来越不行无视，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么我们拟定合同的时候须要留意什么问题呢？下面是办公室王秘书为大家整理的买卖合同9篇，欢送大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。买卖合同 篇1出 卖 人：身份证号：联系 ：买 受 人：身份证号：联系 ：依据?中华人民共和国合同法?及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的根底上就买卖房屋达成如下协议：第一条 买受人所购房屋的根本状况买受人购置的房屋(以下简称该房屋，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准) 号房。该房屋的用途为 ，属 结构，层高为 ，建筑层数地上 层。该房屋阳台是。该房屋建筑面积共 平方米，其中，套内建筑面积 平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积 平方米。其次条 计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第 种方式计算该房屋价款：1.按建筑面积计算，该房屋单价为( 币)每平方米 元，总金额( 币) 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。2.按套内建筑面积计算，该房屋单价为( 币)每平方米 元，总金额( 币) 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。3.按套(单元)计算，该房屋总价款为( 币) 千 百 拾 万 千 百 拾 元整。第三条 付款方式及期限买受人按以下第 种方式按期付款。1.一次性付款 。2.分期付款 。3.其他方式 。买受人逾期付款的违约责任买受人如未按本合同规定的时间付款，按以下第 种方式处理：1.按逾期时间，分别处理(不作累加)(1)逾期在 日之内，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 的违约金，合同接着履行;(2)逾期超过 日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的 %向出卖人支付违约金。买受人情愿接着履行合同的，经出卖人同意，合同接着履行，自本合同规定的应付款期限之其次天起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 的违约金。第四条 交付期限出卖人应当在 年 月 日前，依照国家和地方人民政府的有关规定，将具备以下第 种条件，并符合本合同约定的房屋交付买受人运用：1.该房屋阅历收合格。2.该房屋经综合验收合格。3.该房屋经分期综合验收合格。4.该房屋取得商品住宅交付运用批准文件。但如遇以下特别缘由，除双方协商同意解除合同或变更合同外，出卖人可据实予以延期：1.遭受不行抗力，且出卖人在发生之日起 日内告知买受人的;出卖人逾期交房的违约责任除本合同第八条规定的特别状况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该房屋交付买受人运用，按以下第 种方式处理;1.按逾期时间，分别处理(不作累加)(1)逾期不超过 日，自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 的违约金，合同接着履行;(2)逾期超过 日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的 %向买受人支付违约金。买受人要求接着履行行合同的，合同接着履行，自本合同第八条规定的最终交付期限的其次天起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 的违约金。第五条 交接房屋到达交付运用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第八条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购房屋为住宅的，出卖人还需供给?住宅质量保证书?和?住宅运用说明书?。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人担当。出卖人保证销售的房屋没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人缘由，造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人担当全部责任。第六条 产权登记出卖人应当在房屋交付运用后 日内，将办理权属登记需由出卖人供给的资料报产权登记机关备案。如因出卖的责任，买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按以下第 项处理;1.买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起 日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的 %赔偿买受人损失。2.买受人不退房，出卖人按已付房价款的 %向买受人支付违约金。第七条 买受人的房屋仅作 运用，买受人运用期间不得擅自变更该房屋的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在运用期间有权与其他权利人共同享用与该房屋有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积担当义务。出卖人不得擅自变更与该房屋有关联的公共部位和设施的运用性质。第八条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，按下述第 种方式解决：1.提交 仲裁委员会仲裁。2.依法向人民法院起诉。第九条 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议(附件四)。第十条 合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格局部填写的文字与印刷文字具有同等效力。第十一条 本合同连同附件共 页，一式 份，具有同等法律效力，合同持有的状况如下：出卖人 份，买受人 份， 份。第十二条 本合同自双方签订之日起生效。自本合同生效之日起30天内，由出卖人向 申请登记备案。出卖人(签章)： 买受人(签章)： ： ：买卖合同 篇2出卖方(以下简称甲方)：买受方(以下简称乙方)：甲、 乙双方遵循同等、自愿和诚恳信用原那么，经双方协商，就房屋宅基地买卖事项，订立如下协议：一、甲方自愿将潜山县经济开发区拆迁安置的一宗宅基地有偿出售给乙方，位置于 。乙方对甲方所出售的宅基地做了充分了解。情愿购置该宗宅基地(面积 米2)。二、甲、乙双方共同议定上述基地买卖成交价格为人民币三、付款方式与期限经甲、乙双方共同约定，此宗宅基地买卖成交价款由乙方一次性付清给甲方。详细交付时间与数额为：1.2023年5月 日付 元整(￥ 元)。2.甲方收到乙方购地基款必需当场出具收款凭证，甲方正式移交开发区所批付的相关手续，开发区宅基地配套费用结算单交给乙方。四、违约责任甲、乙双方在同等自愿的根底上达成协议必需共守信诺，一经签字不得反悔。如甲方违约：1.不转让 2.涨价 3.推迟交地基或本协议有关细微环节相违约的问题时,除刚好退还乙方购地基款外,并再赔偿乙方 元 整(￥ 元)的违约金.假设乙方违约:1.不按协议付款 2.压价 3.不交接宅基地等;从购地基款中扣除 元整 (￥ 元)作违约金归甲方全部，同时甲方有权重新处理自己的宅基地，乙方无权干预。五、甲方应无条件帮助乙方开通水电、有线电视等设施(费用乙方自理)，假设以后国家按相关政策可办理土地证、房产证;甲方应无条件帮助乙方办理，费用归乙方自理。六、签订协议后，甲方将开发区有关该宗地基手续的原件或复印件经甲方签字后给乙方全部、保存。七、甲方同意乙方将该宗地基出售给第三方运用，同时甲方承诺无条件帮助乙方办理相同、相关手续。八、本协议未尽事宜，甲方双方可另行议定其补充协议书，甲、乙双签字后与本协议具有同等法律效力。九、其它约定：十、本协议一式叁份，双方各执一份，见证人一份，一经签字，马上生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日买卖合同 篇3申请执行人：xxxxx北京分公司居处地：xxxxxx负责人：xxx 职务：经理 ：xxxxxxxx被执行人：xxxxxx居处地：xxxxx。法定代表人：xxxx 职务：董事长案由：买卖合同纠纷恳求事项1强制被执行人履行北京市顺义人民法院二oo七年九月三日作出的XX顺民初字第67xx号民事判决书，马上给付申请人货款五万九千八百元并支付利息损失二oo七年七月一日至二oo七年七月三十日的利息为二百九十一元五角三分，自二oo七年七月三十一日至付清之日止的利息按中国人民银行规定的同期企业流淌资金贷款利率标准计算，并担当案件受理费六百五十四元；2由被执行人加倍支付拖延履行该判决确定义务期间的债务利息；3由被执行人担当本案申请执行费用。事实与理由申请执行人与被执行人买卖合同纠纷一案，贵院已经作出XX顺民初字第67xx号民事判决，依据该判决，被执行人应于该判决生效后十日内归还申请执行人货款五万九千八百元并支付利息损失二oo七年七月一日至二oo七年七月三十日的利息为二百九十一元五角三分，自二oo七年七月三十一日至付清之日止的利息按中国人民银行规定的同期企业流淌资金贷款利率标准计算，于判决生效后十日内执行。案件受理费六百五十四元，由被执行人负担，于判决书生效后七日内交纳。现该判决已经生效，但被执行人并未履行判决书所确定的义务。依据?中华人民共和国民事诉讼法?其次百三十二条的规定：“ 被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付拖延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付拖延履行金。被执行人应当加倍支付拖延履行期间的债务利息。为维护申请人的合法权益，现依据?民事诉讼法?第207条之规定提出以上恳求，请人民法院依法强制被执行人履行生效的判决所确定的义务。此致xx法院申请人：xxxxxx北京分公司年 月 日附：XX顺民初字第67xx号生效判决书壹份买卖合同 篇4买卖是商品交换最普遍的形式，也是典型的有偿合同。依据合同法第174条、第175条的规定，法律对其他有偿合同的事项未作规定时，参照买卖合同的规定;互易等移转标的物全部权的合同，也参照买卖合同的规定。茶叶买卖合同范本甲方(需方)：_地 址：_邮码：_ ：_法定代表人：_职务：_乙方(供方)：_地 址：_ 邮码：_ ：_法定代表人：_ 职务：_经双方商定，签订以下茶叶订购合同，共同遵守执行。第一条 乙方向甲方交售茶叶品名、数量如下：品名 名茶鲜叶春毛茶 夏、秋毛茶 细茶小计 合计(粗、细茶)数量(斤)参考价格(元)合计金额(元)其次条 结算方法：批货批款、当天兑现。第三条 交售地点：_第四条 甲乙双方必需严格执行国家的样价政策：在各基层收购站张榜公布国家规定的评茶等级标准、价格和样茶;坚持对样评茶，按质论价、不得压级压价和提级提价。第五条 乙方交售的茶叶，不得掺杂使假，必需表里如一。第六条 乙方向甲方按合同交售名茶原料和春毛茶，甲方将保证收购乙方生产的低档茶，如乙方不按合同交售茶叶，甲方可不收乙方的低档茶叶。第七条 除不行抗力的缘由外，任何一方违反本合同，应向对