2023施工合同施工合同模板汇总七篇随着人们法律观念的日益增加，越来越多事情须要用到合同，正常状况下，签订合同必需经过规定的方式。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是办公室王秘书为大家整理的施工合同7篇，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1甲方：乙方：为了促进永安市西下路扩改工程水泥路面工程的顺当完成，按双方同等、互利的原那么，经协商同意甲方的路面工程施工任务分包给乙方施工，为了明确和维护双方权益，特订立如下协议，希双方共同遵守。一、 工程施工项目：1. 垫层铺碎石20cm厚2. 铺设15cm厚水泥稳定层3. 浇捣24cm砼路面及钢模安装，切割(包括切割片)，灌沥青。以上项目由乙方承包施工，乙方的机械设备修理由乙方负责。4. 路面采纳商品砼，由甲方供给。二、 工程承包方式：工程实行包工不包料的方式，乙方负责前后台施工所须要的机械设备排插一台，摊铺机一台，场地水电安装和路面振捣压光、压纹(不包括压路机，水电费由甲方供给)。三、 双方责任：1. 甲方负责供给料场搅拌场地，供给水到搅拌站(水电费由甲方负责)。配备技术人员电工一名。2. 乙方应根据施工技术标准要求及平安生产技术规程进行施工，假设未根据标准要求施工，所造成的损失均由乙方担当。3. 甲方应协商好当地居民关系，维护好乙方人员的正常施工和合法权益。4. 乙方人员进场后应遵守甲方一切规章制度，按甲方现场管理人员要求保质、保量进行施工。5. 工程计量按乙方施工实际工程量计算，甲方按乙方完成的路面工程为依据，每平方米为玖元捌角(小写￥9.8元)单价计算结算给乙方。6. 甲方应按乙方工程进度所需材料按时到位。7. 不在合同内的工程项目，甲方应按乙方所做的实际工程量进行按实结算，付清项目工程款。四、 付款方式：1. 乙方开工后按进度每完成500米工程进度，甲方应付给乙方80%的工程款，余款20%在路面工程完工后一个月内付清。2. 假设因甲方工程进度未按时到位，造成乙方停工，乙方有权退场，并赔偿工人误工费。五、 平安施工：1. 乙方应根据平安规程进行施工作业，树立“平安第一、预防为主的平安方针，本着“谁承包，谁负责“的平安职责，在施工过程中属于乙方责任事故由乙方负责。2. 本协议经甲、乙双方代表签字后生效，如违约造成损失，应由违约方赔偿另一方的损失，付清工程款后本合同自行失效。本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份。甲 方： 乙 方：年 月 日施工合同 篇2托付方 (以下简称甲方):施工队(以下简称乙方):甲乙双方本着友好合作的看法，根据?合同法?等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同一、工程概况工程地址： 海南省万宁市二、价格清包工费:￥126000.00元，大写：壹拾贰万陆仟元 详细价格金额如下:三、工期从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以想甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费 元/天四、材料搬运甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。五、垃圾清运1、 垃圾袋装化2、 垃圾应日日清3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所六、劳动力管理1、 开工前乙方应向甲方供给全部施工人员的身份证复印件。2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、 甲方应刚好替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。4、 乙方应具备在 暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行担当。5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。6、 在合同价内，乙方有义务供给 人次跟随甲方选择材料。7、 乙方未经甲方同意不得随意调换施工人员，每天工地现场必需保持2(1人)人以上的施工人员。8、 未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。七、施工机具1、 乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的平安性和良好运用性，乙方自行担当工具修理费。2、 因工具和测试仪器所产生的易耗品(如接头、小型设备器材等)由甲乙双方各自担当一半，甲方代购，在工程完工后结算。八、工地现场管理1、 现场禁止运用明火。2、 现场禁止吸烟。九、修理1、 因乙方施工缘由导致的质量问题，乙方应在两年内无偿修理。2、 一般修理乙方应在甲方通知乙方后三天内刚好修理，特别状况(断电，掉落，主干断网等问题)乙方必需在24小时内赶到并修理。十、合同附件1、 施工项目清单。2、 双方认可的工程施工报价单。3、 乙方开出的协助材料选购清单。十一、合同争议1、 出现争议甲乙双方先协商。2、 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十二、装修要求A.工程施工方案工艺 弱电线路安装工艺要求： 弱电设备安装工艺要求：1、 弱电线路安装时，必需用有合格证书的布线产品材料。2、 弱电线路按国际通行方式 综合布线 EIA/TAI 568B标准施工。电源采纳三线制安装必需用三种不同色标。原那么上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。3、 全部线缆安装时，必需用相应的pvc管子和钢管穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。4、 全部线路必需按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc管和钢管一头要穿进总线槽约3cm左右，然后沿墙壁，顺地面 垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。全部线缆在pvc管子和钢管里不能有接头。5、 预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必需保证管道内有30%的空间预留。6、须隐藏的管线应在业主或其代表验收合格前方可进行隐藏作业，竣工交验前应向业主供给室内管线的竣工图。5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收标准 GBT/T 50312-2023 进行施工。6、业主托付施工承包人购置的材料，施工承包人在购置和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否那么业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有改变，必需征得业主同意。8、业主购置的由生产商、供给商、销售商负责上门安装的设备(如网络设备、设备、监控设备等)，在上门安装时，施工承包人应主动作好相关的协助协作工作(包括所购的材料、设备等帮助搬运至现场)。9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的5%，不增加工资。10、工程为清包，业主只供给材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。11、施工单位必需保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应刚好予以改正。如竣工验收时如觉察质量问题，施工单位应马上予以改正，在未到达业主的整改要求前业主有权拒付人工费。12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱惜室内原有设施，业主全部的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。15、施工单位负责刚好清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕前方可立离场。16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗平安教化，施工人员不得在施工现场作奸犯科，一旦发生问题，后果自负。十三、附加条款甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3出租方：以下简称甲方承租方：以下简称乙方依据?中华人民共和国合同法?及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，经双方协商一样，签订本合同。第一条：租赁机械的名称、型号、机号、数量、附件。其次条：租赁机械的期限：租赁期从报停日收回。第三条：租金机械的期限交纳方式、期限：租金的计算：租金的支付方式：春节期间扣除15天租金每月均按30天计算以上租金包含租赁机械的运输、安装、调试、验收的费用及随机人员的工资。第四条：租赁期间机械的修理、保养和各类事故的处理：1、修理：出租方负责，其费用由出租方担当。2、保养：出租方负责，其费用由出租方担当。3、机械故障：出租方负责，其费用由出租方担当。4、平安事故；责任方担当，其费用由责任方担当。第五条：出租方与承租方的变更1、租赁机械的全部权属出租方、在租赁期间，出租方假设将全部权移交第三方，出租方应在全部权移交日的15天前书面通知承租方，承租方与出租方的合同关系自然过渡至第三方。2、在租赁期间，承租方假设将运用权移交第三方，承租方必需在运用权移交日的15天前向出租方提出书面要求，在付清租金款的同时，取得出租方的签证认可方可移交，承租方租出租方的合同关系过渡至第三方。第六条：违约责任1、未经双方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，违约方按?合同法?的有关条款处理。2、承租方不按规定支付租金，出租方有权要求承租方刚好支付租金。3、因出租方缘由造成租赁机械不能按期交付，出租方应担当每延误一天向承租人支付1000元的违约金。4、出租方必需确保每台电梯双笼15小时运行，15小时外保证单笼24小时可以运行。5、机械如发生故障假设4小时不能刚好修复，承租方有权扣除当日租金。6、出租方派出的操作工应持证上岗，听从承租方工作支配。第七条：其它约定事项：施工升降机楼层呼叫装置分机，如正常损坏由乙方担当，如人为损坏或丧失由甲方担当放射头每个90元，分机每个110元。第八条：争议的解决方式：如发生争议，由双方协商解决。第九条：在本合同规定的租赁期届满前15天内，如承租方要延长租赁期限，应与出租方协商，并办理重新签订合同的手续。本合同一式五份，甲方三份，乙方贰份。甲方公章：_乙方公章：_法定代表人签字：_法定代表人签字：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇4建设工程施工合同是工程建设中的重要法律文书，现代建设工程规模越来越大，相应的合同关系越来越困难，合同条款越来越多，为更好的促进施工合同合法签订和履行，促进建设工程投资的监督管理，必需切实加强建设工程施工合同的审计工作。实施建设工程施工合同的审计，应重点针对施工合同实质性条款中的核心条款工程造价，随着?建设工程工程量清单计价标准?在国内的实施，工程计价模式由传统的定额计价“限制量、指导价、竞争费改革为工程量清单计价“企业自主报价、市场竞争形成价格，工程计价模式的改革深刻影响了施工合同价格的形成，从建设市场的经济活动来看，由于缺乏与工程量清单计价模式相配套，