Word格式、可编辑排版正规包工包料施工合同（通用13篇） 正规包工包料施工合同（通用13篇） 正规包工包料施工合同 篇1 甲方： 乙方： 现依据国家相关法律、法规等规定，为明确双方在施工中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同. 第一条 工程项目 一、工程名称： 二、工程地点： 第二条 工程承包内容和单价 1、工程施工面积: 按实际面积算，使用防火保温隔热材料。 2、单价：外墙按 元/ m2含材料款，其它项目见清单. 3、工程概算总价 元、甲方责任 1、甲方应于施工前向乙方供应施工图纸两套并进行平安技术交底，监督乙方根据施工方案或单项作业方案进行施工。 2、甲方应依据工程特特点与有关规定制定技术平安保证措施，以保证工人的施工平安。 3、甲方应供应水源、电源及材料机具修理场所、修补孔洞所需的水泥砂石。 4、帮助乙方解决进退场时的运输及吊装。 ： 承包人(乙方)： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。 一、工程名称： 二、工程地点： 三、承包范围：依据平面图及施工图设计范围内的全部内容施工，包工、包料、包工期、包质量、包验收、包平安的承包形式。 四、合同工期： 依据工程总体进度分段实施，乙方依据每一阶段甲方书面通知的详细工期要求施工。 五、工程内容： 1、 项目供水管网安装工程、排水管网安装工程、供暖管网安装工程、室外消防设施安装工程(以上四项内容均含土建施工部分)。 2、工程详细施工内容为施工图纸及设计变更、签证全部内容，并依据甲方要求进行，乙方不得私自施工，工程施工内容须经甲乙双方及监理三方共同签字确认，并作为结算依据。 六、质量标准及要求： 1、工程质量标准：达到合格标准。本工程执行国家及相关行业现行的施工验收规范，以及国家、自治区、自治州现行的质量评定标准，并严格根据施工图纸设计要求施工，按规定做好试件和材料的试验和报验，确保工程质量，并按期完工。乙方必需保证本工程竣工验收合格，若因质量问题影响工程竣工验收，乙方担当由此造成的全部损失。 2、工程质量要求：乙方所进的材料由甲方验收同意后，再进行施工，各工序由甲方验收同意后，进行下一道工序施工。未经甲方同意造成损失由乙方担当。甲方此时仅对外观和数量进行验收确认，质量担保责任按国家相关规定执行。 3、乙方在工程质量上必需接受甲方的监督，甲方发觉其在主要进度掌握点上延误一日时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方以书面形式通知乙方，乙方在收到甲方书面通知后一日内须实行有效措施订正。否则甲方有权实行措施直至解除合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。 4、乙方所用材料设备要求：工程所需材料设备均由乙方按需选购，并对现场材料负责;选购的材料设备必需是“三证”齐全的合格产品，并有甲方负责人的签字确认。 七、工程验收： 分段工程竣工 日内，由甲方帮助乙方组织相关部门联合验收。工程验收合格后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交，并绘制竣工档案、竣工图一式份提交甲方存档。 八、合同价款及工程款支付方式： 1、本工程合同价款采纳可调价格合同，合同暂控价为万元(大段工程完工后，按实际发生工程量、施工图纸、甲方签证及甲乙双方共同签字确认的书面文件等资料进行据实结算，最终结算价款以甲乙双方确认的决算为准。 2、结算依据： (1)材料价差，除甲乙双方签证外的价格，其余均按当地建设局发布的各阶段人工、材料、机械台班价格发布为准(其余部分的主要材料价格按现时市场价)。 (2)定额：建筑各持套用XJZJ-20_年新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额;装修工程套用GYD-901-20_年全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额;安装工程套用GYDgz-201-20_年全国统一安装工程预算定额;费用定额执行XJZJ-20_年新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额。 (3)估价表：20_年 地区单位估价表。 (4)取费：20_年新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额 类工程(其中管理费及利润按 限计取)相应费率计取，不计取冬施费和文明施工费。 (5)工程量按施工图纸计算，图纸外工程量按实签证，材料及设备以甲方审定的作为结算价。 3、工程款支付方式： 本合同以双方核准的月施工进度为支付依据，每月支付金额为已完工程量的 %，每月依次类推，待阶段性工程竣工验收后进行决算，决算定案后 日内付到决算总额的%，剩余5%作为质量保修金待保修期满后无 乙方报送的月度进度结算金额必需真实精确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的 %，则甲方可根据超过部分的%在结算金额中扣罚。 上述商定付款金额及期限如因甲方资金缘由不能按商定比例支付，乙方必需按甲方要求施工，保证按期交工。详细付款金额和时间双方另行协商以书面形式确认。 九、甲、乙双方的权利和义务： 甲方的权利和义务： 1、甲方委派负责施工过程中的协调工作，确保施工现场具 2、甲方委派现场监理人员对施工全过程进行监督检查。 3、本合同项目完工后，帮助乙方尽快组织有关部门进行验收。 4、乙方在甲方院内施工，甲方负责赐予指导，并供应相关管网图， 以免施工时损坏。 5、 乙方的权利和义务： 1、根据合同规定完成全部工作，并接受甲方的监督检查。 2、合理组织人力、物力及施工机具，保质保量保工期保平安完成施工任务。 3、严格根据甲方确认的施工内容和要求进行施工，保障工程质量、工程进度。 4、乙方施工期间必需保证施工现场清洁整齐，符合环境卫生相关条例要求和文明施工现场要求，交工前将施工现场的建筑垃圾清运洁净，并杜绝任何违法、违章事故发生。 5、乙方在甲方工地施工期间，自觉遵守甲方的规章制度，如有违反，甲方将根据有关规定惩罚。 6、乙方人员在施工过程中发生的平安责任事故，由乙方自行担当，与甲方无关。 7、乙方在施工中造成市政管网及其他管线损坏的由乙方负责修理，所造成的损失由乙方负责赔偿。 8、乙方负责供应竣工验收资料和竣工图，并负责其他相关验收，工程保修期为两年。保质期内乙方施工工程消失漏水、管裂或其他施工质量问题，由乙方准时无偿修理。 十、违约责任： 1、甲方未按合同履行支付工程款，逾期按应付工程款百分之 向乙方支付违约金。 2、乙方未按甲方要求，致使工程质量不合格必需返工，造成的损失由乙方全部担当。 3、乙方未按甲方通知要求如期完工，逾期按分段施工工程预算总价百分之 向甲方支付违约金。 4、乙方在施工过程中，除不行抗力或甲方缘由外不得以任何理由停工，非上述缘由连续停工个工作日以上的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应向甲方支付工程预算总价款的3%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。 5、乙方中途擅自更换工程主要负责人，或乙方现场代表不协作甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方担当。 6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的 %向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。 十一、本协议未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。因履行合同产生的争议，双方应尽量协商，协商不成时，则向本工程所在地法院申请诉讼解决。 十二、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，经双方签字盖章后生效。 甲方(签章)： 乙方(签章)： 负责人： 负责人： 年 月 日 年 月 日 正规包工包料施工合同 篇11 (以下简称甲方) 建设单位： (以下简称乙方) 施工单位： 为了明确双方责任，分工协作，相互协作，依据国家有关规定，工程承包详细状况，经双方协商全都，签订本合同。 第一条：工程名称： 中卫市医院 第二条：工程范围：不锈钢制作及安装 第四条：承包方式： 清工 工程造价按 元/ ,面积暂定 ， 总造价人民币 元(大写)照实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际平方计算。 第五条：工程承包范围包括：不锈钢架子及安装。 第六条：工程结算 1、本合同订立生效后三日内，乙方进厂支付 万元。 2、不锈钢材料进场开头制作前，付总价的计 万元。 3、不锈钢框架焊接完毕，安装前付总价的计 万元。 4、工程完工验收合格后，甲方一次性支付乙方工程款计 万元 5、因甲方拖欠预付款和进度款，而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方担当相应的经济损失。 6、全部工程款必需汇入乙方指定账户。 第七条：工程质量验收 1、乙方必需严格根据施工图纸、说明和相关规范细心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合质量要求，甲方必需准时提出，乙方应保证质量，负责返工修补，由乙方无偿保修一年(本工程由甲方单位人员验收组织为准)。 2、甲方按施工图纸、说明及国家有关规定进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。(竣工验收合格后甲方方可使用，未阅历收，甲方擅自使用则视为工程验收合格)。 第八条：施工预备：施工前甲方应尽力帮助乙方施工安装，并做好场地三通一平、施工图纸会审及相关事宜。开工前甲方须办妥选址、规划、工程开工报告及施工许可证等手续. 第九条：补充条款 第十条：合同生效及分数 1、本合同自双方签字盖章收到备料款后即生效，至工程竣工及价款结清后失效。 2、本合同正本贰份，双方各执一份;副本贰份，甲方执壹份，乙方执壹份。本合同所属的方案图、施工图、履行本合同具有法律效力。 第十一条：附则 1、本工程甲方指派 同志，乙方指派 同志，为现场施工负责协调解决施工中有关事宜。双方指派人员所签发的有关工程联系单、验收单、结算单通知等具有法律效力。 2、贯彻国家平安生产的有关规定，确保平安施工.如施工中发生工伤事故及经济损失，由乙方负责。 3、一方擅自中止合同，须按经济合同法规办理或向任何乙方所在地人民法院起诉。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 正规包工包料施工合同 篇12 通信工程包工包料施工合同