实用文档Word格式、可编辑打印内墙装饰施工合同范本精选15篇 内墙装饰施工合同范本精选15篇 内墙装饰施工合同范本 篇1 甲方： 乙方： 甲方将 工程， 发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺当进展，经双方充分协商，根据?中华人民共和国合同法?和?中华人民共和国建筑法?的有关规定 ，双方达成全都意见，特签订本合同，双方共同遵守执行。 第一条 工程名称:。 第二条 工程地点:。 建筑装饰工程施工合同第三条 工程内容、涂料品牌、色号： 1、工程内容： 2、涂料品牌： 3、使用颜色号： 第四条 工程造价及结算方式 1、本工程平涂面积约为 M2 ，单价为： 元/ M2算起，二年的保修期，同时扣押3%的质量保修金，待保修期完毕一次性支付乙方。 8.5、违约及争议：双方均必需按双方订立的协议执行，如有争议，双方先友好协商，协商不成可由宁波市仲裁委员会或法院判决。 8.6、综合管理体系：乙方必需遵从甲方质量、环境、职业平安安康 第四章 工程质量管理与开工验收 第十五条 乙方应仔细根据标准规定和设计要求组织施工，随时承受 1、 施工中甲、乙双方应严格执行隐藏工程和单项工程验收制度，凡 2、 甲方收到乙方要求对隐藏工程和单项工程验收通知书后，48小时内无正值理由不组织有关部门进展验收报告，视为验收合格，甲方应予认可。 3、 施工中经检查、检验工程质量不合格，乙方应按室内装饰质量 第十六条 工程开工后，乙方应在工程开工验收前五天，向甲方提 1、 增、减设计变更的文件和工程协商记录; 2、 外购材料及配套用品的合格证; 3、 隐藏工程和单项工程验收记录等有关资料; 4、 工程开工图; 5、 甲、乙双方自检工程质量表; 6、 工程决算报告。 第十七条 甲方在收到乙方开工验收报告及相关资料五天内、应与乙 第十八条 工程未经室内装饰质监部门验收，甲方提早使用或擅自 第十九条 开工工程质量，应到达国家的质量检验评定标准和消防规 第二十条 开工工程质量和消防如验收不合格，乙方应按室内质量监 第二十一条 工程开工后，自收到质监结论之日起计算保修期，保修 第五章 材料、装饰用品和设备 第二十二条 乙方选购的材料、装饰用品和设备，要严格根据甲方提 1、 种类、规格、数量、价格和供应时间(另附清单)。 2、 由于材料质量的缘由，造成质量不合格，由乙方负责返工，并承 第二十三条 乙方不得擅自使用代用材料，根据工程需要，需使用代 第二十四条 材料、装饰用品和设备应附合格证明，无合格证明的材 第二十五条 有合格证明的材料，需要重新试验。经试验合格，由提 第六章 工程款支付和结算 第二十六条 本合同结算根据该工程招投标时中标的标底和开工决 算审计的金额为结算根据。 第二十七条 本合同价款，任何一方均不得擅自转变。发生以下状况 1、 经室内装饰管理部门审核，不符合有关规定; 2、 甲方确认的工作量增、减或所用材料、配套用品的变更; 3、 设计变更; 4、 管理部门发布的价风格整文件; 第二十八条 工程款支付。 工程开工验收后，乙方应将决算报告提交甲方审查，甲方收到乙方决算报告后，应提出审查处理意见，办理工程决算手续。乙方在办理完工程尾款结算手结后， 天内将开工工程交付甲方。 第七章 设计变更 第二十九条 甲乙双方均须坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。 第三十条 在施工中，甲方提出对原设计进展变更，应向乙方发出书面变更通知。由甲、乙双方向甲方的主管部门申请报批后，乙方按变更通知进展施工。因变更导致的费用和乙方的损失，由甲方担当。工期相应顺延。 第三十一条 因乙方施工责任导致设计变更，应经甲方同意，方可变更设计，所发生的费用甲方的损失由乙方担当。 第八章 争议解决方式 第三十二条 本合同在履行过程是发生争议，由双方协商解决，也可向工部行政管理机关或室内装饰行业主管部门申请调解。协商或调解不成的，双方同意由合同仲裁委员会仲裁(双方未在本合同中商定仲裁机构，事后双未达成仲裁协议的，可向人民法院起诉)。 第九章 其他 第三十三条 平安消费。乙方按有关规定，应实行严格的平安防护措施，承提由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方担当责任和有关费用。 发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定马上上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。 第三十四条 乙方可根据室内装饰管理论部门的有关规定进展工程分包。乙方与分包单位签订分包合同后，将合同副本送交甲方。分包合同不能解除乙方任何去何从义务和责任，分包单位的任何违约或失误，均由乙方负责，分包工程价款由乙方与分包单位自行结算。 第三十五条 甲、乙双方商定的其他事宜： 本合同一式 份。甲乙双方各执 份，送工商行政管理机关和室内装饰行业主管部门各一份。 第三十六条 本合同双方签字盖章后生效。甲方支付工程决算完毕，乙方将工程交会甲方后，除有关保修条款仍旧生效外，其他条款即告终止，保修期满后，退还保修款项，有关保修条款终止。 发包方：(章) 承包方：(章) 年月日： 内墙装饰施工合同范本 篇7 合同编号：_ 发包人以下简称甲方：_ 住宅：_身份证号：_ 联络 ：_ 承包人以下简称乙方：_ 营业执照号：_ 住宅：_ 法定代表人：_联络 ：_ 施工队负责人：_联络 ：_ 甲、乙双方在遵循自愿、公平、公正、诚信原则的根底上，就乙方承包甲方的家庭装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议： 第一条工程概况 1、工程地点：_ 2、户型构造：_ 套内面积_平方米。 3、工程承包，实行以下第_种方式： 1乙方包工、包全部材料。 2乙方包工、包部分材料，甲方供应其余部分材料。 3_ 4、工程造价 本合同工程造价暂定为人民币_，大写：_。单价明细详见附件一?工程报价单?。工程开工结算以实际发生的工程量结算。 5、开工日期：_年_月_日； 开工日期：_年_月_日。 第二条工程图纸和工程变更 工程图纸由_方负责供应，施工前_日工程图纸必需经双方签字确认。施工期间发生的对合同商定的工程内容和工期的任何变更，双方应当协商全都并签字确认，以此作为变更工期和开工结算的根据。 第三条甲乙双方的义务 一甲方义务 1、开工_日前去除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应当实行保护措施。 2、负责依法办理开工手续和交纳应当由甲方支付的有关费用。 3、供应原始水电线路图纸及工程地点钥匙，保证工程地点通水通电并确保正常使用。 4、如确实需要拆改原建筑物构造或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 5、开工验收前甲方不得擅自入住。 二乙方义务 1、全面检查水、电、燃气、管道、楼地面、墙面，觉察问题应准时通知甲方。 2、拟定施工方案和进度方案，交甲方审定。 3、施工中应妥当保管甲方留存的家具、陈设以及工程成品、设备；在工程开工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进展保护。双方另有商定的除外。 4、施工中未经甲方同意和有关部门批准，不得随意拆改原建筑物构造或设备管线。 第四条材料设备的供应 1、材料、设备应当符合?工程报价单?的要求。 2、建筑装饰装修材料应当符合国家质量监视检验检疫总局发布的?室内装饰装修有害物质限量标准?。 3、假设一方对对方供应的建筑装饰装修材料有异议需要进展复检的，检测费用由异议方先行垫付；经检测不合格的，那么由对方担当。 第五条工程质量和验收方式 1、室内环境污染掌握应当符合?民用建筑工程室内环境污染掌握标准?GB50325-20xx的标准。 2、本工程质量应当符合以下标准： 1?建筑装饰装修工程质量验收标准?GB50210-20xx 2?住宅装饰装修工程施工标准?GB50327-20xx 3?深圳市家庭装饰装修工程质量验收标准? 4_ 5_ 3、工程验收方式由双方商定：_ 4、本工程保修范围和保修期限双方可按照有关规定自行商定，保修期限自工程开工验收合格之日起计算：_ 第六条工程款支付 1、工程款支付方式如下： 1_ 2_ 3_