精选优质文档-倾情为你奉上云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字 143 号 No:项目名称1、2#煤气发生炉系统改造工程；合同金额暂估价2.5万元建设单位/发包方马关云铜锌业有限公司联系人参加部门交底部门合同预算部记录人合同基本情况介绍：1、工程内容：1、2#煤气发生炉系统改造：2、合同工期：总日历天数 4 天 (2013年08月31日至2013年09月04日)3、质量标准：优良 合格4、结算方式：包干 按实结算 其他：5、付款方式：（1）预付款 无；（2）进度款：无（3）保修金：工程施工结束并验收合格结算审计后，甲方应在七个工作日内向乙方支付到工程结算款的95%，其余5%作为质保金。（质保期为竣工验收合格之日起一年，待质保期满并无质量问题；甲方七日内付清尾款。）交底事项：1.质量方面：按照相关标准进行验收，满足甲方现场使用要求，；保修期为壹年。2.安全、现场管理方面：施工过程中乙方施工人员必须遵守甲方相关规章制度，服从甲方现场人员指挥并持证上岗，不得野蛮施工，出现异常情况应立即停止施工并撤离现场，施工过程中由于操作不当所引发的安全事故全部责任由乙方自行承担。3.违约责任：1）若乙方延期完工，每延期一天对乙方罚款贰仟元；时间超过 一 周，甲方有权单方面终止合同（不可抗力因素除外）,乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币 贰万元。2）若乙方工程质量根据本合同第七条经验收不合格，则甲方有权解除合同，乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币贰万元。4.其他：本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方友好协商解决，未能协商一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字144号 No:项目名称硫酸分厂零星检修工程合同金额包干价2.7万元建设单位/发包方马关云铜锌业有限公司联系人参加部门交底部门合同预算部记录人合同基本情况介绍：1、工程内容：硫酸分厂零星工程硫酸分厂风机维修、皮带更换2、合同工期：总日历天数 天 (2013年8月22日至2013年8月25日。)3、质量标准：优良 合格4、结算方式：包干 按实结算 其他：5、付款方式：工程施工结束并验收合格后，结算审定后，甲方在五个工作日内支付清全额工程款。（1）预付款： 无 （2）进度款： 无 ；保修金 无 。交底事项：1、 质量方面：按照相关行业标准进行验收，满足现场使用要求。2、 安全、现场管理方面：施工过程中乙方施工人员必须遵守甲方相关规章制度，服从甲方现场人员指挥并持证上岗，不得野蛮施工，出现异常情况应立即停止施工并撤离现场，施工过程中由于操作不当所引发的安全事故全部责任由乙方自行承担。3.违约责任：1）若乙方延期完工，每延期一天对乙方罚款叁千元，时间超过 叁 周，甲方有权单方面终止合同（不可抗力因素除外）,乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币 壹万 元。 2）若乙方工程质量根据本合同第七条经验收不合格，则甲方有权解除合同，乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币壹万元。4.其他：本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方友好协商解决，未能协商一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字156 No:项目名称精炼分厂玻璃钢、煤气发生站循环水池彩钢瓦雨棚拆除；合同金额包干价3.88万元建设单位/发包方马关云铜锌业有限公司联系人参加部门交底部门合同预算部记录人合同基本情况介绍：1、工程内容：（1）、精炼分厂玻璃钢冷却塔、煤气发生站循环水池彩钢瓦雨棚拆除。2、合同工期：总日历天数 天 (甲方具备施工条件之日起十天内完成)3、质量标准：优良 合格4、结算方式：包干 按实结算 其他：5、付款方式：工程施工结束并验收合格后，结算审定后，甲方在五个工作日内支付清全额工程款。（1）预付款： 无 （2）进度款： 无 ；保修金 无 。交底事项：1.质量方面：按照相关行业标准进行验收，满足现场使用要求。2.安全、现场管理方面：施工过程中乙方施工人员必须遵守甲方相关规章制度，服从甲方现场人员指挥并持证上岗，不得野蛮施工，出现异常情况应立即停止施工并撤离现场，施工过程中由于操作不当所引发的安全事故全部责任由乙方自行承担。3.违约责任：1）若乙方延期完工，每延期一天对乙方罚款壹佰元，时间超过 一 周，甲方有权单方面终止合同（不可抗力因素除外）,乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币 壹仟元。 2）若乙方工程质量根据本合同第七条经验收不合格，则甲方有权解除合同，乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币壹仟元。4.其他:本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方友好协商解决，未能协商一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。 云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字227 No:项目名称硫酸分厂零星检修工程合同金额暂估价：13万元建设单位/发包方马关云铜锌业有限公司联系人参加部门交底部门合同预算部记录人合同基本情况介绍：1、工程内容：精矿仓移动皮带维修工程；沸腾炉炉底风机检修工程；重力沉降斗循环冷却水系统制安工程；焙砂输送滚筒维修工程；旋风除尘器检修工程；电收尘器检修工程；文氏管维修工程；净化工段循环水冷却塔维修工程；转化工段设备维修工程；浓酸输送管道敷设工程；2、合同工期：总日历天数 天 (2013年10月18日至2013年11月8日)3、质量标准：优良 合格4、结算方式：包干 按实结算 其他：5、付款方式：（1）预付款； 无（2）进度款 无 ；（3）保修金：工程施工结束并验收合格后，结算审定后，甲方在五个工作日内支付到结算金额的95%，留5%作为质保金，质保期内无质量问题一次性付清；交底事项：1.质量方面：按照相关行业标准进行验收，满足现场使用要求。2.安全、现场管理方面：施工过程中乙方施工人员必须遵守甲方相关规章制度，服从甲方现场人员指挥并持证上岗，不得野蛮施工，出现异常情况应立即停止施工并撤离现场，施工过程中由于操作不当所引发的安全事故全部责任由乙方自行承担。3.违约责任1）若乙方延期完工，每延期一天对乙方罚款壹千元，时间超过 壹 周，甲方有权单方面终止合同（不可抗力因素除外）,乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币 壹万 元。 2）若乙方工程质量根据本合同第七条经验收不合格，则甲方有权解除合同，乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币壹万元。4.其他：本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方友好协商解决，未能协商一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字177 No:项目名称硬锌工段化铅坩埚收尘改造项目合同金额包干价：2万元建设单位/发包方马关云铜锌业有限公司联系人参加部门交底部门合同预算部记录人合同基本情况介绍：1、工程内容：硬锌工段化铅坩埚收尘改造 2、合同工期：总日历天数 天 (合同签订之日起10天内完成以上所有工程内容)3、质量标准：优良 合格4、结算方式：包干 按实结算 其他：5、付款方式：（1）预付款； 无（2）进度款 无 ；（3）保修金：工程施工结束并验收合格后，结算审定后，甲方在五个工作日内支付到结算金额的95%，留5%作为质保金，质保期内无质量问题一次性付清；交底事项：1. 质量方面：按照相关行业标准进行验收，满足现场使用要求。2安全、现场管理方面：施工过程中乙方施工人员必须遵守甲方相关规章制度，服从甲方现场人员指挥并持证上岗，不得野蛮施工，出现异常情况应立即停止施工并撤离现场，施工过程中由于操作不当所引发的安全事故全部责任由乙方自行承担。3. 违约责任：1）若乙方延期完工，每延期一天对乙方罚款贰佰元，时间超过 一 周，甲方有权单方面终止合同（不可抗力因素除外）,乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币 贰仟元。 2）若乙方工程质量根据本合同第七条经验收不合格，则甲方有权解除合同，乙方退还甲方所有预付款项，且乙方应向甲方承担违约金人民币贰仟元。4. 本合同自双方签字盖章后生效，未尽事宜双方友好协商解决，未能协商一致，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉。专心-专注-专业云南省第二安装工程公司合同交底记录表合同编号：云建安二（2013）合字157 No:项目名称口服液生产线（含中药前处理及提取）新版GMP认证改扩建项目合同金额包干价：.6 元建设单位/发包方云南希陶绿色药业股份有限公司联系人参加部门交底部门合同预算部记录人合同基本情况介绍：1、工程内容：施工图范围内的所有土建及安装工程（具体描述详见工程量清单编制总说明、招标文件中明确内容）。以下设备及工程未计入本次招标范围：消防、暖通、智能化、电梯、室外附属工程等（须纳入总承包管理）。 2、合同工期：总日历天数 125 天3、质量标准：优良 合格4、竣工验收与结算：（1）承包人提供竣工图的约定：承包人在工程竣工验收合格后15天内向总包单位提交完整的竣工图纸及技术资料四套。（2）中间交工工程的范围和竣工时间：按中标承诺。（3）承包人必须在竣工验收后60天内，提供完整的结算审核资料。5、付款方式：（1）预付款；合同总价10%（扣回工程款的时间、比例：分3期在支付进度款时扣除）（2）进度款：工程进度款按每月进度已完工程报表由监理及发包人审核后支付，工程进度款支付额度为每月已核工程量的75%。外架拆除；验收合格，通过竣工验收，完成临时设施拆除并场地移交发包人后支付至合同价的80%。承包人向发包人移交按照政府相关部门要求整理装订成册的全套工程竣工资料、竣工图、质量保修书后，同时承包人己全部退场并经发包人书面认可（扣除合同执行中的全部违约罚款）后，发包人向承包人支付至合同价款（中标价）的85%；竣工验收通过，达到招标书及合同规定质量要求，并经双方办理结算手续完成后，60日内付至工程结算审定价的95% ；以上各过程中承包人均应按时提供已完成工程量及价款报表给发包人和监理人、造价咨询单位，经监理人、造价咨询单位核实和发包人认可后拨付相关工程款项；若当次进度款不足以抵扣款时，承包人应以书面报告发包人同意，在下次进度款中扣回，否则发包人有权拒付进度款。工程结算审定价余下的5作为质量保修金，两年后通过质量回访合格返还3%，余款五年后通过质量回访合格后，费用全部结清（不计息）；如承包人未