企业项目合作协议书格式版甲方：_代表：_地址：_电话：_乙方：_代表：_地址：_电话：_风险提示：合作的方式多种多样，如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等，不同合作方式涉及到不同的项目内容，相应的协议条款可能大不相同。甲，乙双方本着平等、互利、互惠的原则，共同经营_景区游乐场，为保证双方权益，经协商签订本协议，共同遵守，内容如下：一、合作内容风景区总占地约_平方公里，娱乐区域占地_平方公里。甲乙双方协商约定共同进行游乐场建设和经营工作。二、双方责任风险提示：应明确约定合作各方的权利义务，以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。再次温馨提示：因合作方式、项目内容不一致，各方的权利义务条款也不一致，应根据实际情况进行拟定。1、双方共同负责游乐场前期的设计和施工工作。2、甲方负责提供完善的经营游艺场过程中所需要的一切合法证照（公安、文化、工商、税务、消防）等合法证件。3、甲方提供有安全保障的娱乐场地及相关的工作人员。4、乙方提供游乐设备，并负责机器的调试、维修等工作，保证能够正常运转及承担机台返回之费用。5、本游艺场行政管理由甲方负责，人员管理，日常工作管理不善发生问题造成损失的由甲方负责。三、双方约定事项1、本合同签订生效时，甲方需付给乙方机台设备保障金百分之_（以机台设备清单为准），作为风险保障金（不计算利息）终止合同时机台设备乙方运回后，全额退还甲方保障金（以收条为凭）。2、甲乙双方的利润分配比例为：甲方_%，乙方_%，每日甲方按乙方机台设备账目的_%给乙方当_日结算利润，进行现场拆账，甲方不得有任何理由进行拖延，如甲方出现拖延乙方有权终止合同。3、甲方负责机台设备从厂家到经营游乐场的运输费、装卸费;乙方负责从游艺场回程的装卸费、运输费。4、甲乙双方合作期为_年，即自_年_月_日起至_年_月_日止，合作到期后双方另行签约。期间如遇不可抗拒等因素而不能正常营业的状况，经双方协商一致可提前结束协议，合作终止，甲乙双方结清帐款，机台退回到乙方指定的地点后，乙方退还甲方的押金。5、经营期间，如遇机台遗失、或被人为损坏、或被有关部门查封、或乙方工作人员被押及受到伤害等等，造成乙方的所有损失，全部由甲方全权负责，乙方派驻工作人员的食宿由甲方负责。四、违约责任风险提示：合同的约定虽然细致，但无法保证合作方不违约。因此，必须明确约定违约条款，一旦一方违约，另一方则能够以此作为追偿依据。1、甲方和乙方应正当行使权利，履行义务，保证本协议的顺利进行。2、任何一方没有充分、及时履行义务的，应当承担违约责任;给其他方造成损失的，应赔偿其他方由此所遭受的直接和间接经济损失。五、争议解决协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向_方所在地人民法院诉讼。六、其他1、本协议一式_份，双方各执_份，自签字之_日起生效。2、本协议未尽事宜双方协商解决。甲方（签章）：_代表人（签字）：_年_月_日乙方（签章）：_代表人（签字）：_年_月_日企业项目合作协议书格式版（二）发包单位：_施工单位：_根据中华人民共和国民法典尊重平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就擎天柱广告牌基础撼沙工程的有关事项协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_1.3承包范围：根据基坑的设计范围内的全部内容（毛石挤淤、毛石基础、撼沙层）。1.4工程量：结算时按现场实际工程量计算。1.5质量目标：基础持力层承载力特征值fak大于160kpa。第二条合同工期2.1开工日期：（以实际进场时间为准）_年_月_日。2.2竣工日期：（即完工时间）_年_月_日。2.3该工程工期不予调整，除不可抗拒自然灾害及现场条件以外发包方原因影响，可顺延工期。但必须有发包方签证和盖章。2.4承包方未在双方约定日期前完成全部承包内容，将在总价中扣除工期违约金，拖延一天罚金_元，以此类推，最高不超过总价的10%。第三条工程造价及付款方式3.1合同价款：以实际完成工程量结算，执行_辽宁省建设工程计价定额。3.2此工程单独结算，不予广告牌工程挂钩。3.3承包方向发包方提交工程进度表，发包方向承包方支付工程进度款。第四条双方的工作和义务4.1甲方的工作义务（1）甲方派驻工地代表：全权负责本工程施工中的一切事宜。（2）负责对乙方所施工的质量、安全、进度、文明施工等进行全面监督和指导。（3）负责向乙方进行技术、质量、安全、进度、文明施工的交底。（4）负责本工程的对外联系工作。4.2乙方的工作义务（1）乙方派驻工地代表：全权负责承包范围内施工的一切适宜。（2）保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意更换上诉人员。（3）服从甲方管理，执行发包方各部门制定的各项管理规定。（4）严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。（5）施工中发现问题及时向发包方报告并提出解决方案。第五条关于工程验收的约定5.1本工程以施工图纸和国家制订的施工及验收规范为验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。5.3双方应及时办理中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加中间工程的验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。5.4由于乙方原因造成质量或人员事故，其一切后果由乙方承担，工期不顺延。5.5工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收、移交手续。5.6工程竣工后，乙方提出将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料3天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意第六条违约责任6.1若因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1000违约金。6.2乙方除自然力（台风、龙卷风、地震、冰雹、大雨等）、政府、战争、火灾等不可抗力之因素外，应按本协议约定之要求，完成各项工作，否则视为乙方违约。6.3如甲方未能按本协议约定的时间内付款，使乙方不能及时开展各项工作，因此而给乙方造成的工作延误或影响，乙方不承担任何损失或责任，乙方保留单方面终止合作和追讨经济损失的权利。第七条争议或纠纷处理7.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。7.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，本合同在执行中发生的争议可向甲方所在地的仲裁委员会申诉或向人民法院起诉。第八条附则8.1本合同一式两份，双方各持1份，均具有同等法律效力。8.2在合作过程中如有未尽事宜，可另行签定补充协议，并具有同等法律效率。发包方：_ 承包方：_年_月_日 _年_月_日第4页共4页